关于合作协议书模板集合（通用18篇）

关于合作协议书模板集合 篇1

购货方：陆川县三林矿业有限公司 （以下简称甲方） 供货方： 湛江市重力柳工机械设备有限公司（以下简称乙方）

甲方因生产经营需要向乙方采购机械配件（含润滑油、轮胎等），根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的交易原则，经友好协商达成如下协议，据此共同遵守：

一、合同内容

1.甲、乙双方自本协议签订之日起即形成供需合作伙伴关系，乙方向甲方供应的配件包含装载机、挖掘机等机械配件产品（在本协议中统一简称为配件）。注：配件名称、数量及价格附清单。

二、品质检验

1.甲方作为乙方的客户，乙方负有依照甲方订单要求按期供货的义务，承担保质保量保交期的相关责任。

2.乙方承诺各批次提供的配件与甲方订单要求相一致。

3.乙方供货的配件，如因甲方原因，造成配件划伤、损伤或损坏的，乙方不予以退货或换货。

4.如乙方提供的配件产品，配件名称、配件图号、数量、产地等均符合甲方订单要求的，甲方不得要求乙方进行退货或换货。

三、订单执行

1.乙方每批配件须按甲方订单要求执行，及时送达。如不能按期交货须事先与甲方协商，征得甲方的同意方可延期。若乙方一再要求延期，影响到了甲方正常生产，又不予应急处理，甲方可单方取消订单并另行采购。

2.乙方按照甲方订单注明的配件名称、配件图号、数量等要求执行交货，且尽量完成每张订单的交货数量，乙方在不能按要求的配件名称、配件图号、数量完成的订单时，须告知甲方，在甲方同意确认时，才可以不按订单规定交货。

3.若未经与甲方协商，乙方逾期交货达3日以上，甲方有权取消该订单并另行采购。

四、价格

1.所有配件的价格以甲乙双方确认的价格为准。

五、运输

1.配件交易地原则上为乙方公司仓库，若甲方要求配送，则运费

由甲方承担，运费交由配件配送员带回甲方公司，若有维修项目带去的配件，则免收运费。

2.如有需要退货、换货配件时，非乙方原因造成的配件返回运费由甲方承担。

六、付款方式

1.货款结算方式：货款结算方式，根据甲乙双方现场对设备验收合格后，乙方必须提供增值税专用发票后再付款，结清乙方当次供货货款 。

2.甲方按双方约定的时间及方式结款，若到期未及时结款又未与乙方及时进行沟通，乙方有权立即停止供货并停止一切先期供货售后服务。

七、争议解决

1.本协议未尽事宜或规定不明之处由甲、乙双方通过友好协商解决，违反本协议引起争议的，由甲、乙双方友好协商解决，如协商不成，双方约定向湛江市霞山区人民法院提起诉讼。双方应尽可能的继续履行本协议除争议事项外的其余部分。

八、其它事宜

1.甲、乙双方合作期间，经双方确认的往来传真、电子邮件等，将作为本协议的组成部分，具有协议的效力。

2.甲方应指定以下现场收货人，现场收货人签收视为甲方签收，除甲方及甲方指定的现场收货人，乙方不予认可，如遇特殊原因，甲方及甲方指定的现场收货人均无法签收，甲方需通过短信方式确认收货人信息。

3.本协议签订日期年日

4.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，复印、传真均具同等法律效力，自双方盖章签字之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

授权代理人： 授权代理人：

联系电话： 联系电话：

关于合作协议书模板集合 篇2

甲方：_________

乙方：_________

由_________公司承办的“_________”于_________年_________月_________日在“_________”举办，为了使本届展会圆满成功，甲乙双方在平等互利的原则上达成以下协议：

一、乙方为甲方在_________杂志上刊登甲方资料整版彩色广告一页（规格：未定）。_________杂志为月刊。

二、乙方为甲方在_________网上以首页图标链接形式作展会宣传，内容由甲方提供，甲方的广告图标（banner、logo）和内容必须符合国家、地方有关规定。

三、发布时间自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，累计_________月。

四、乙方为甲方在网站及其会员中通过e－mail发布展会信息。甲方为乙方在会刊、传真等宣传资料中以“媒体支持机构”宣传乙方。

五、乙方在网站上免费为甲方参展企业刊登企业产品报价信息_________月。

六、乙方将在甲方举办的展会上免费发放_________杂志给参展企业和参观人士。

七、甲方为乙方在展会期间免费提供3×3标准展位一个并在展会会刊上刊登乙方文字资料简介。甲方允许乙方在_________展览会所取得的展台上销售乙方产品。

八、其他事项

1.甲方在协议签署后五日内将全部协议事项以互换方式与乙方合作，应甲方以互换会刊广告行式互换，并将广告图标及有关文件在三日内交给乙方，如有延误由甲方自担责任。

2.乙方在收到款项后二个工作日内必须完成甲方的广告上网工作（遇节假日、休息日顺延），如遇广告文件本身问题应及时与甲方沟通解决。

3.乙方必须保证甲方广告在协议期内的指定位置不变，如遇位移应按优化原则处理，或主动与甲方洽商，征得甲方同意。

4.协议到期前甲方如有意向续约，须提前二周与乙方联系确认。

5.本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

6.本合同未尽事宜，双方可进一步协商，并签订补充协议或附件，补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

编号：_________

甲方：_________银行

联系电话：_________

地址：_________

乙方（合作院校）：_________

联系电话：_________

地址：_________

关于合作协议书模板集合 篇3

甲方：

乙方：

甲方有一块位于南山下大地坟山地，由乙方负责投资种植果树，为了不必要纠纷，双方协议如下：

一、甲方负责山地一切权益归属如有纠纷，由甲方负责解决。

二、山地由乙方负责投资管理，如有需要甲方协助，甲方应尽一切能力帮助解决。

三、投资后才发生山地纠纷不能解决的，甲方应赔偿乙方一切损失。

四、种植按总面积分配甲方占3成，乙方占7成，如遇国家动用、征收，征地款一样按这个比例分成。

五、如果没有国家征收情况下，山地种植果树，由乙方负责管理，不设年限，甲方无权干涉。

六、上述如有改动或增加条款，一定要双方签字同意才能执行。

此协议一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效力。自签字之日起生效。

甲方： 乙方：

见证人：

年 月 日

关于合作协议书模板集合 篇4

甲方：

乙方：

本着平等、志愿、共赢的原则签定以下协议：

第一章 合作项目

1、双方拟共同投资经营的项目位于:

2、合作项目内容：

3、合作时间，经双方商定，第一个合作周期为十年，自本合同签订之日开始计算

第二章 项目建设

项目建设的各项事务由甲乙双方议定，设备采购、材料采购、施工队伍选择等各项事宜的合同签定，由甲乙双方共同签订。

第三章 出资、收益及盈亏分担

1、参照本地区及项目定位，暂定项目投资金额为 万元，超出部分……

2、一层大厅和地下车库的出租收益由甲乙双方共同分配。

3、合作经营的利润分配方式：甲、乙双方各占50%，纯利润享有合作经营所产生的利润。如在合作经营中，合作经营产生借款，合作经营的利润应先偿还借款，利润三个月分配一次，但须在利润中扣除20%作为项目维修 、添置设备及本项目衍生的'其它相关费用。

第四章 项目经营管理

1、项目经营管理团队由合作双方协商招募，负责合作经营的日常事宜，参照我国相关法律，及合作双方签订的合同规定行使职权。

2、每个月合作双方召开一次会议，通报项目经营状况，包括运营、财务等情况，制定合理的措施方案，经合作双方同意，可召开临时会议。

3、合作人不得从事损害项目经营的活动，下列事务必须经合作双方同意：

(1)投资规模或更改投资方案

(2)对外签订合同

(3)转让或出租项目经营的资产

(4)项目经营投资及费用超过 万元支出

(5)处分其它财产权利或以项目经营的财产为其它人提供担保。

(6)合作项目的内部管理事宜，如聘经营管理员，工作人员的薪酬，规章制度等影响合作经营的重大事宜经合作双方同意签订。

第五章 合作经营的加入及退出

1、项目启动运营后，原则上不接受第三方合伙人的加入，如有合作双方中的一方确有原因经转让其项目投资，须经合作中另一方同意，固定投资余值由相关权威部分审计裁定，转让时，原始合作方享有优先购买权。

2、合作在一个合作周期的一半即五年内，原则上不得退出经营，五年后退出经芝中的，经提前三个月告知合伙人，经合伙人同意并经

权威部门审定裁定后，可以退出合作经营。

其它：

1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充约定，修改内容与本协议相冲突的，以补充修改后的内容为准。

2、本协议一式三份，合伙人各执一份，见证人一份。

3、本协议经合作双方签字、盖章后生效。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

年

日 月

关于合作协议书模板集合 篇5

合同编号：

甲方：，为具有合法招生办学资质的培训机构。

乙方：，为合法享有公民权的个人。

甲乙双方依据中华人民共和国合同法及其他相关法律规定，经过友好协商，在自愿、平等、互惠互利的原则下携手合作，一起为有内训需求的客户(后续简称需方)提供服务。为使合作顺利进行、双方权益得到法律保障，特订立以下条款，由甲乙双方共同遵守。

一、权利和义务：

1、甲方应具有合法招生、办学或培训的许可资质，甲方向乙方提供的本机构的机构介绍、演示胶片、开课计划等信息，要准确和严谨，不存在任何诸如专利、版权等方面的争议，并且符合国家有关政策法规。

2、甲方与需方的实际合作情况，甲方有义务如实通报乙方，并配合乙方与需方核对。

3、协议签定后，乙方给甲方进行宣传。

4、乙方应在需方有兴趣与甲方联系后，及时将他们的联系方式等信息告知甲方。

二、支付与结算：

1、乙方向甲方提供需方联系方式等信息后，若甲方最终和需方达成合同并执行了，甲方给予乙方佣金XX元/人作为中介报酬。(为10000元/次，讲师及工作人员食宿费、交通费等由需方承担)。

2、甲乙双方的结算办法为：甲乙双方确认需方报名成功，按不同的情况处理：需方向甲方付款的，甲方应在与需方培训执行后的5个工作日内向乙方支付合同约定的佣金，乙方向甲方出具相应金额的发票;需方向乙方付款的，乙方应在需方付清全额款项后，将扣除乙方佣金后的款项支付给甲方，甲方应开具相应收款发票给乙方。

3、由收款方向学员开具相关收款发票或者凭证。

三、其他条款：

1、需方对甲方服务承诺提出异议或申诉(如授课质量与承诺不符、延迟开课时间、中途无故停课或课时不足等)，由甲方负责协商解决，乙方概不负责。

2、对合作过程中出现客户重复的情况，双方依照具体的实际情况来友好解决。

四、合同签订与违约：

1、协议一式二份，双方各执一份。本协议自双方签章之日起生效，有效期为_1年。自_年月日至_年月日终止。传真签章也有效。

2、本协议若有修改，双方可另行约定，或签订补充协议;补充协议以及附件与本协议具同等之法律效力。

3、双方因合同解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，由济南市仲裁委员会仲裁。

甲方： 乙方：

签章： 签章：

代表： 代表：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

关于合作协议书模板集合 篇6

本协议于______年______月______日签订；一方为______公司，注册营业所在____________（以下称中方），另一方为______公司，主营业所在__________________（以下称投资人）。双方约定，在____________合作建设____________，其条款如下：

1.双方同意合作建设____________，共有__________________和____________。

2.中方提供建设的场地，负责拆迁场地上的建筑物。

3.投资人负责建设的全部资本。

4.____________建成以后，由中方负责经营，自负盈亏。投资人的投资及其利息，从____________建成开业后的第______年起开始偿还，在______年内分______次还清。每一次的还款，应详细列举下列两个项目：

a.投资人在建设度假村中投资总额的______；

b.按尚未偿还金额计算出来的利息。（____________行应为上述还款出具不可撤销的、不可转让的、无保留条件的保证书。中方也可以提前偿还全部金额。还款后就不再计付利息。在中方还清投资人的投资和利息以后，这个____________就全部属中方所有，不必再作任何补偿。）

5.双方约事实上，投资人分红的固定比率为营业净利的______，从______开始营业起算，由中方将每年红利分给投资人，共分______年。

6.投资人负责____________的设计、装修、建筑管理、工程招标等工作，直至建成为止，有关费用则由中方支付。

7.双方将讨论进口何种材料，并将为这些材料的供应进行招标。中方负责研究此事，并任命适当的单位着手进行招标。投资人负责挑选最合适的投标，监督投标工程的施工，协调____________建设的进度。

8.有关的税款，按中国的税法办理。

9.本协议经中方的领导机关______省对经济贸易委员会批准后生效。

中方：（签字）______________

投资人：（签字）____________

关于合作协议书模板集合 篇7

合作协议

甲方：

乙方：

甲乙双方本着长期合作、共同发展的原则，经双方友好协商、达成以下协议：

一、产品制造：自本协议签订之日起，未经甲方同意，乙方不得擅自生产甲方已经生产的所有同型号产品，特殊情况双方协商。

二、产品营销：

1、双方在销售市场中必须避免不正当竞争，某一方在合作的客户另外一方不得干涉。否则，非违约方有权单方解除本协议，并要求对方赔偿因此而遭受的损失。

2、乙方销售中所有甲方生产的产品，必须全部从甲方购买，乙方不得自行生产或向其他同行公司采购同型号产品，乙方须在货到之日起日内付款，逾期付款的，每逾期一日按未付货款的万分之四支付违约金。

3、经甲方同意，乙方可以直接以甲方公司名义与客户合作，甲方根据销售价给乙方提成，提成=协议价*0.03%+(销售价-协议价)*0.4，以上计算方式不再去税，回款后甲方以现金，按月结方式给乙方。

4、乙方以甲方公司名义合作的客户，乙方承担售前费用，甲方承担售后费用，产生坏账由乙方承担协议价的85%。在销售中甲方授予乙方公司员工身份，乙方不能做出有损甲方公司形象或者利益的行为与言论，否则，甲方有权要求乙方赔偿因此而遭受的损失。

三、协议规定，20xx年8月-12月乙方需完成销售额20万元，20xx年完成销售额120万元，之后每年递增10%。若乙方未完成约定的销售额，甲方有权单方解除本协议，并要求乙方赔偿违约金万元。

四、本协议有效期10年，如有一方违约，非违约方有权要求违约方支付全部欠款，并赔偿双方约定年完成销售额5%的损失费。

五、甲乙双方因履行本协议发生的纠纷，双方应友好解决，协商无法达成一致的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

六、本协议一式两份，附协议价格一份，盖公章、法定代表人签字方生效。

甲方(盖公章)：乙方(盖公章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

关于合作协议书模板集合 篇8

合同编号：_________

甲方：_________公司

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

账号：_________

电子信箱：_________

乙方：_________公司

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

账号：_________

电子信箱：_________

为利用短信平台向_________市民提供房屋出租、求租，办公厂房商铺租售和二手房买、卖等查询服务，增进双方收益，_________（以下简称甲方）与_________公司（以下简称乙方），本着友好合作、互惠互利的原则，经双方友好协商，决定在_________（甲方）的_________网平台上向用户提供房屋出租、求租，办公厂房商铺租售和二手房买、卖等手机查询短信息业务，并达成如下协议：

第一条 合作号码

移动：_________；联通：_________；电信小灵通：_________。

第二条 双方权利与义务

1.数据处理：

（1）甲方建设、维护好_________租房网网站，致力于内容的更新、内容的吸引力等方面，管理和维护好数据，负责实时向乙方提供相关实时数据。提供网民查看信息的网络通道。

（2）乙方整合甲方提供的数据，提供网民查看信息的网络通道和短信通道，实现以下短信功能：广大市民在查看_________网的内容后，可以通过手机、小灵通发送合作的号码，得到手机及小灵通返回的短信信息从而查询到房源提供者和房屋需求者的联系电话及简要信息。

2.内容的真实性、合法性：

（1）甲方负责网站的建设、更新，负责网站内容的真实性及打击非法和不实信息内容。

（2）乙方配合打击非法和不实信息。

3.网站和短信宣传

（1）甲方负责网站的宣传推广业务，但不构成必要义务。

（2）乙方就短信的内容宣传，但不构成必要义务。

4.网站和短信的咨询和售后服务

（1）甲方负责_________网的技术解决服务。甲方不负责短信的服务及其工作。但甲方有对短信的建议权和整改意见。

（2）乙方负责合作内容有关短信的售后服务工作。乙方不负责有关网站的建设、维护工作，但乙方有对网站的建议权和整改意见。

5.合作对象和数据的所有权

（1）在合作期限内，甲方不得再将数据与国内经营的其他sp商进行合作。甲方的_________租房网所有权归甲方所有。

（2）乙方可与其他房屋信息网展开合作。乙方不得再将甲方的数据用于其它盈利项目。

6.付款和短信平台的所有权

（1）乙方有向甲方付款的义务；乙方有就技术平台的升级、维护的义务，但不构成必要义务。乙方的短信平台的所有权归乙方所有。

（2）甲方有权向乙方提出支付款项的权利，甲方有权要求乙方出具双方所合作的'手机增值服务'的详细服务统计报表的义务及移动、联通、电信的结算清单。乙方就出具报表和结算清单方面在不可抗力因素下除外。但乙方在甲方要求出具资料时，给予合理解释和答复。甲方不得就短信平台的相关技术向其他任何人及单位泄密。

3.协议解除的处理：如无违约情况出现，但一方又有解除意向，应提前四个月告知对方，否则造成的经济由擅自解除协议方赔偿。

第八条 本协议未尽事宜，甲乙双方本着平等互利的原则协商解决。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________公司

代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

关于合作协议书模板集合 篇9

甲方：

地址：

乙方：

地址：

风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。

一、X有限公司光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现利共赢。风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在注册项目公司。（具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。）

三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取______省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。风险提示：

应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。

五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。

六、本协议书由双方代表于_年____月____日签订。签订地点：__。

七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。

甲方：

（盖章）

法定代表人授权代表：

_年____月____日

乙方：（盖章）

法定代表人授权代表：

_年____月____日

关于合作协议书模板集合 篇10

甲方：(公司名称)

营业执照号：________________ 地址：________________

法定代表人：________________ 电话：________________

身份证号：_______________________

乙方：(公司名称)

营业执照号：________________ 地址：________________

法定代表人：________________ 电话：________________

身份证号：_______________________

经甲、乙双方友好协商，就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议：

一、协议执行期限：

本协议又甲乙双方自行商谈，执行期限为______年___月___日至_____年___月___日

二、甲方权利：

1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。

2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。

4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。

三、甲方责任：

1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。

2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的施工图纸、工程报价 及施工工艺说明，并向乙方进行交底，须双方签字认可。

3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。

四、乙方权利：

1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通，确保工程的顺利进行。

2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款，确保工程的顺利进行。

五、乙方责任：

1、乙方所派出人员须遵守合理的规章制度。

2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的工作任务。

3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。

4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。

六、工程变更：

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由同

双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议， 作为竣工结算和顺延工期的根据。

七、工期延误：

6.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认，工期应当顺延：

(1)工程量变化或设计变更;(2) 根据现场实际施工情况或经业主单位 或甲方同意工期顺延及其它情况的;(3)不可抗力;

6.2对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

(3)甲方责任造成工期延误的其他情况。

6.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量 存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

八、质量标准

工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的 相关标准执行。

九、工程验收

在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:(1)材料验收;

(2)隐蔽工程验收;(3)竣工验收。

十、工程支付款：

(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款， 即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40% 进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承 包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人 支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款 5%,即_________元

(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验

收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次(5%-20%)付款,水电改造定位完 工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即 _______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后 付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验 收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。

(3)其他支付方式：11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程 结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即 视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，

发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3 工程款全部 结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。

十一、违约责任：

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规 及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任， 并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的， 由发包人负责。

3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理 合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向 对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承 包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2元。

十二、附则：

1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式________份，双方各执________份。

4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章)

______年___月___日 ______年___月___日

关于合作协议书模板集合 篇11

合同编号：

甲方：法定代表人：

乙方：姓名：性别：年龄：电话（手机）：专业：工作年限：教学年限：籍贯：现住址：可授课年级与学科：

风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，就甲方聘用乙方担任兼职教师事宜，经协商甲乙双方达成如下协议：风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、乙方须在上岗前，向甲方提供本人真实资料（教师资格证、身份证、学历证等复印件），乙方不得向甲方提供虚假资料，否则甲方有权追究乙方的'法律责任。

2、乙方上岗前须按甲方的规定对授课学科进行精心备课并写出教学计划。

3、教师有课，必须提前_______分钟到校，每月请假不得超过_______次，凡超过_______次者，第_______次起，每次扣_______元，超过_______次以上，终止本协议。

4、教师授课如果每次都按预定的时间完成教学任务，并没有迟到、请假和早退现象额外奖励工资每月_______元。

5、乙方的薪金是按甲方兼职教师课时辅导费标准结合本人辅导课时计提。每_______课时（_______小时）发放上一次课时费。

6、甲方付给乙方课时辅导费标准：

（1）一对一标准：初中_______元小时；高中_______元小时。

（2）一至二标准：初中_______元小时；高中_______元小时。

（3）三至六标准：初中_______元小时；高中_______元小时。按照学生进步情况：所带_______学生在期中和期末等大型考试有所进步，奖励教师_______元。

7、乙方

第二次起每接一个新学生，

第一次辅导课两小时均为试讲，学生及家长不认可乙方教学效果的本次辅导费甲方不支付。若授课满意，甲方全额支付乙方课时费。

8、乙方必须在授课前了解学生学习情况，认真备课，结合甲方的教学方式为学生进行针对性的辅导，备课笔记，课后总结要由甲方行政人员签字确认，以便作为发放工资的依据。

9、乙方给学生授课时间、地点由学校教官确定，乙方不得随意改动上课时间、地点，若调课需经教官同意并做记录，如乙方自行延长授课时间，甲方不支付延时工资。

10、乙方在教学过程中必须做到不迟到、不旷课、不早退，由于乙方原因造成学生退学的，甲方有权辞退乙方，并从乙方工资中扣除给甲方造成损失的相应部分。风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

11、违约乙方如有特殊情况，需要更改上课时间必须提前一天通知甲方，得到甲方谅解后，另行安排授课，如乙方一个月中出现三次更改上课时间的情况，甲方有权视情节严重性认定乙方违约，双方终止本协议。如特殊情况终止授课，须提前一个月通知甲方并得到甲方同意，否则甲方将视情节严重程度扣除乙方全部或部分课时辅导费。辅导过程中，乙方必须与学生保持良好关系。如出现意外情况，须及时通知甲方，由甲方负责妥善处理，不得与学生和学生家长出现任何矛盾纠纷，否则甲方将有权不向乙方支付任何费用。风险提示：应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

12、保密

（1）乙方不允许泄露甲方机构的（包括教学方式、方法、资料、运作状况、财务状况等）一切机密。

（2）乙方作为甲方聘用的兼职工作人员，有责任为甲方保密。乙方应遵守甲方的规章制度且有责任维护甲方形象、利益；不得做出有损甲方利益的行为、言论，如乙方有故意使学生退学或带走学生，一经发现将扣除乙方全部工资并承担相应法律责任。

13、终止条款

（1）因国家政策变化、自然灾害等不可抗力因素导致本协议无法继续履行的，甲方应根据乙方授课时间向乙方付清所有课时辅导费，但不负责其他意外事故，双方合同自行终止。

（2）乙方不服从学校安排管理，或不能胜任管理学生，辅导学生，双方合同终止。

14、乙方如可长期在辅导机构任职并取得很好的成绩，甲方可分给乙方部分股份，成为很好的合作伙伴。

15、本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，签字或盖章有效。

甲方：代表签字：地址：联系方式：________年____月____日

乙方：________年____月____日

关于合作协议书模板集合 篇12

甲 方：杭州吧点科技有限公司（以下简称甲方）

地 址：杭州市拱墅区北部软件园祥茂路99号6-705

乙 方： （以下简称乙方）

地 址：

本合作协议书由甲乙双方于 年 月 日，双方签署盖章并生效。

甲方为吧点平台运营方，具有稳定的潜在酒吧消费用户群体，用户可通过吧点平台查看酒吧信息,以及获取酒吧最新动态，为乙方酒吧进行宣传和扩大酒吧知名度；并通过吧点预定系统引导用户进行乙方酒吧订位和消费。

乙方为实体酒吧场所，具有自己的固定经营场所，营业期间会有艺人或歌手进行现场演艺。

甲乙双方现就酒吧商户合作事宜达成如下条款：

第一条、 合作内容及方式

1 酒吧推广合作：

1.1 虚拟酒吧互动房间创建：甲方为乙方开通以酒吧名称为名的虚拟酒吧互动房间，在吧点平台“泡吧”栏目下显示。由MC在线上主持互动房间，吸引用户进入互动房间交流互动，达到酒吧推广目的。

1.2 酒吧商户信息创建：甲方为乙方创建酒吧商户信息，显示酒吧名称、电话、地址、酒吧环境图片。在吧点平台“酒吧”栏目下显示找到。

1.3 酒吧活动推广：乙方酒吧有重大演出或活动时，甲方可在吧点平台配合线上宣传，具体方式细节另行商议。

2 预定合作

甲方将通过其酒吧预订系统为客人预订乙方卡座、散台、包厢等，乙方应根据客人的实际进店消费情况向甲方支付约定比例的佣金。

（注:具体预定合作细节/佣金金额/比例，详见预定合作附件。)

第二条、 甲乙双方的权利和义务

1. 甲方拥有和乙方的独家合作权。

2. 甲方应及时配合乙方所提供的资料在平台上更新和维护。

3. 乙方酒吧有重大活动或节日时，甲方有义务配合乙方进行吧点演艺平台的线上活动。

第三条、保密条款及其它

1、本协议任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的技术情报和商业秘密均负有保密义务，未经对方书面许可，任何一方不得将其泄露给第三者，否则应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。

2、在本协议终止之后，各方在本协议项下的义务并不随之终止，各方仍需遵守本协议之保密条款，履行其所承受的保密义务，直到对方同意解除此项义务，或事实上不会因违反本协议的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。

第四条、不可抗力

1、不可抗力指双方在订立协议时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件。

2、若由于不可抗力致使一方未能全部或部分履行本协议，经书面通知另一方、本协议内受影响之条款可在不能履行之期间及受影响之范围内中止履行。

3、如是政府行为因素产生的不可抗拒致使协议无法履行，提出方必须出示相应的政府文件，否则以违约责任论处。

第五条、争议的解决

1、如双方就本合同内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，任何一方均可向杭州仲裁委员会提请仲裁。该仲裁裁决为终局的，对双方均具有约束力。

2、本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。

第六条、合作时间与合同的变更

1. 本协议自_______年_______月_____日至_______年______月_____双方如无异议，协议将自动顺延；

2. 协议有效期内，如双方需要增加合作业务种类，双方可签署补充协议，作为本协议附件；

3. 本协议未尽事宜由甲、乙双方友好协商后，以书面形式加以补充；

第七条、其他

1. 本合同的标题及各条款的标题是为检索方便拟定，不应用来解释合同的含义。

2. 本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

3. 本合同的注解、附件、补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第八条、本协议自签定之日起生效

甲方：杭州吧点科技有限公司乙方：

盖章（签字）：盖章（签字）：

日期：20xx年 月 日 日期：20xx年月 日

预定合作补充附件

第一条、关于预订及合作

1、预订合作：甲方将通过其酒吧预订系统为客人预订乙方座位，乙方应根据客人的实际进店消费情况向甲方支付约定比例的佣金。

2、预订价格：乙方提供给甲方的售价应低于乙方前台最低价格（包括促销期间的价格，下同）和提供给任何第三方分销渠道的价格，或者至少不高于上述价格。

3、酒吧信息：乙方保证其在“酒吧信息表”中所列的信息准确无误，并承诺其提供给甲方的信息真实、完整；如其信息发生变更，则乙方需及时书面通知甲方更新。

4、预订条件及操作细节

1) 预订确认：甲方通过预定系统向乙方进行预订确认。对于乙方承诺给甲方的预留座位数以内的预订；预定成功后甲方向客人发送确认预定订单。对于预留座位数以外的预订，甲方需得到乙方确认后方可向客人确认订单。

2) 预留座位变更：乙方可以提前通知甲方变更添加预留座的数量和类型。在乙方没有空余座位可供预订的特殊情况下，乙方应至少提前两小时通知甲方进行“无座”处理。

3) 价格信息：乙方应及时向甲方提供座位所适用的价格。乙方有权变更价格，但需至少提前三个工作日电话联系通知甲方确认。乙方应对此等价格以及该价格变化的准确性负责。

a、若乙方门市价格下调或推出低于吧点售价的特惠价时，乙方应提前通知甲方调整，以便使吧点售价始终低于乙方现行的门市价格或特惠价。

b、乙方应保证甲方客人进店当日的前台价格始终不低于其向甲方提供的售价，否则，乙方构成违约，乙方应对价格差额部分向甲方进行赔偿，并赔偿由此给甲方带来的一切相应损失。

4）消费订单审核：乙方应指定专门部门或专人配合甲方进行订单审核工作，审核方式为：次日通过甲方提供的预定系统确认消费金额。

第二条、甲方的业绩提成

1、由甲方带来的预定客户来乙方酒吧进行消费，甲方获得消费总额的%作为业绩提成。

2、甲方工作人员在乙方场所从事接待与销售工作过程中，应遵守国家的法律法规。甲方的用户享受乙方规定的相应馈赠10%优惠的权利。

3、甲方年订位消费业绩完成 万人民币以上，乙方将按照年消费业绩的____%一次性额外奖励甲方。

第三条、甲方的赠送权限

本条件按每个酒吧给出的政策变化，后续消费部分按10%提成，但不计入年业绩考核量。

1、甲方用户可享受的VIP赠送的权限为：当天自订房（卡/台）单个消费额的10%。（限小吃，水果）甲方用户提供凭证，签字即有效。

2、散台，吧台给予甲方用户赠送的权利，限每人 （啤酒、洋酒） 支，限每天 人。

3、备注：

第三条、结算

在合同期内甲方和乙方每月15号30号核对两次业绩量，乙方每月号发放甲方的订位消费提成，如遇到特殊情况则短暂的顺延，如乙方无故逾期支付，则每逾期一日应向甲方交纳应付款金额的10%作为滞纳金，如乙方逾期三十天未付款，则乙方构成严重违约，甲方有权立即单方终止本协议，乙方应当在甲方发出终止通知之日起三日内交纳全部欠款及滞纳金，否则甲方将采取进一步法律措施追究乙方的违约责任。如有跨月份的消费，计入下月份，凡预订后未入到店消费的不计入统计。乙方保证其向甲方提供的结算信息真实、准确、完整，否则即构成违约，承担由此给甲方造成的一切损失。

甲方账户信息

开户名：杭州吧点科技有限公司

开户行：杭州工商银行祥符支行

账户：

甲方对接联系方式 乙方对接联系方式

联系人: 联系人:

电 话: 电 话:

关于合作协议书模板集合 篇13

甲方：邢台巨业房地产开发有限公司

乙方：

经甲、乙双方友好协商，就乙方成为甲方的独立经济人的合作意向，达成如下协议：

一、巨业全民经纪人的权利和义务

享受的权利

1. 可以销售巨业旗下所有正在公开销售的项目房源。

2. 全民经纪人在完成约定义务时按照约定提取所得佣金。

应尽的义务

1. 有为巨业推荐客户，并协助成交的义务。

2. 保守巨业地产商业机密的义务。

3. 严格遵守销售案场优惠及经纪人各项制度的义务。

4. 不得虚假、扩大宣传，不得给巨业地产造成任何损失。

二、全民经纪人奖励办法

全民经纪人仅把客户带领至售楼部，交给特定的置业顾问，并协助完成整个销售流程，按照公司推荐奖励制度执行。

1) 单户成交，奖励比例为总成交金额的 ；

2) 应承担的税费由巨业财务部直接扣除；

3) 奖励在客户成交,房款全部到账后次月发放。

三、巨业全民经纪人淘汰办法

1. 巨业全民经纪人有重大违反巨业全民经纪人纪律和损害巨业地产利益的行为。

2. 巨业全民经纪人6个月内没有成功签约一组客户，本协议自行终止。

四、保密责任

本补充协议及相关内容和信息属商业机密，甲乙双方未经另一方书面许可，均不能向任何第三方泄漏，否则视为违约。

五：其它

1、 本补充协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2、 本补充协议为打印文件，涂改、添加内容无效，除双方人员签字及签字日期外，其他任

何内容不得手写，否则均视为无效内容。

3、 协议纠纷解决方式： 双方友好协商，协商不妥则诉诸甲方所在地的人民法院管辖。

甲方：邢台巨业房地产开发有限公司 乙方：

关于合作协议书模板集合 篇14

甲方：________________________

乙方：________________________

甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，特订立本协议，以便共同遵守。协议中甲方网站：__________，乙方网站：__________________。

第一条合作内容

甲乙双方决定在双方网站进行专业医学推荐栏目，医学信息交换和电子期刊网络推广服务的合作。

第二条权利与义务

1.甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》签订本协议，自签订之日起，双方将享受以下的权利，并承担相应的义务。

2.甲方为乙方在其网站上专业医刊栏目中设立电子版刊物主页进行网络推广。

3.甲方为乙方提供包括主页空间、动画创艺等技术服务，以及信息公告、论文征集、意见反馈、在线订阅等内容服务。

4.甲方可以转载乙方拥有版权的文章，在其合作的网络媒体期刊栏目上发布，并在信息后标明信息来源及作者。

5.乙方是有合法资格从事专业医学资讯服务的企业，并保证向甲方专业医刊栏目提供的内容具有合法版权及授权乙方转载使用的权力。

6.乙方准许甲方使用或是参考引用其版权文章，服务描述，声音的或是影像的材料，以及其它材料，以达到推荐乙方期刊服务目的。

7.乙方可以使用甲方拥有版权的信息，在其媒体上发布，并在信息后标明信息来源。

8.甲乙双方所使用的对方信息均为免费，并不得将所获得的信息转予第三方。

9.甲乙双方互相交换网站友情连接，并指派专人协助沟通双方的信息交换和服务推广事宜。

第三条争议的解决方式

1.若因不可抗力（战争、灾难、政府干预等）导致本协议无法履行，则本协议终止。

2.如发生任何争议，一方应及时书面通知另一方，并本着友好协商的原则加以解决；经协商后无法达成一致，将按照中华人民共和国的有关法律条规加以解决。

第四条有效期

1.本合同自____年____月____日起生效，若有未尽事宜，双方将本着友好协商的原则加以解决，作出补充规定，补充规定与本协议具有同等法律效力。

2.此协议是建立在双方长期合作的基础上，若一方欲终止该协议，须提前一年通知另一方。

第五条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：____有限公司

授权代表签字：____________

盖章：____________________

________年_______月_____日

乙方：________________网站

授权代表签字：____________

盖章：____________________

________年_______月_____日

关于合作协议书模板集合 篇15

（下称“甲方”），注册地址是

（下称“乙方”），注册地址是 。

（以下单称为“一方”、“对方”，合称为“双方”）

鉴于:

本协议所称地块乙方拥有使用权，以下称标的地块，基本情况描述如下：

1、地块基本情况：

权属情况：乙方拥有标的地块土地使用权，土地使用权证号 ；标的地块位置：厦门市 区；面积： ㎡；用途：工业用地； 土地使用年限止： 年 月。

2、土地现状：现土地上乙方建有厂房、办公用房共约 ㎡，该厂房和办公用房已办理了房产证（详见附件）。

3、使用情况：

乙方现将标的地块及其上建筑物抵押给了 。

如果标的地块出租给他方使用，乙方负责在甲方提出的要求期限内自付费用清退承租户并完成标的地块内的建筑物拆迁。

4、双方同意共同合作对标的地块进行房地产开发。

双方经过平等协商，本着共同投资、共享收益、共担风险的原则，达成本合作总协议（下称“本协议”）， 作为指导和统领双方合作行为的总体法律文件。

一、总体合作的精神

1、双方成立项目公司，以其为平台开发标的地块。

2、在本协议计划的合作方式需调整、变更时，双方在合作的基本原则和要求不变的前提下，及时对合作方式进行调整。非经双方协商一致，任何一方不得另寻合作伙伴或自行开发。

二、合作的基本原则和要求

合作的基本原则：

1、乙方负责提供土地，办理标的地块由工业用地转为商住用地后由项目公司完成开发的相关手续及其他应由乙方配合完成的事务，甲方对此依本协议给予一切必要的协助和支持；甲方提供资质、资金、技术和管理。其中，开发资金主要由甲方提供和筹集，开发管理由甲方负责：甲方负责项目的策划、开发、建设、推广、销售、广告、命名、销后服务、物业管理的方案和实施，选择项目规划设计、建设施工、监理、材料供应、物业管理、房地产营销中介等单位和机构。乙方对开发的各环节有知情权、参与管理权及在因甲方滥用权利给合作项目造成损失后的索赔权。

2、双方收益分配：甲方和乙方按70：30比例分配项目销售收入。本项目双方的所有投入均计入项目开发成本。乙方除以标的地块权益及其上建筑物投入项目公司、承担注册资金的30%及与自己销售收入对应的税金、广告费、销售代理费、本体维护基金外，不再承担其他费用。开发项目中不可销售部分（包括但不仅限于公用设施、会所、配套房及设施部分）归甲方所有和管理。

3、项目在竣工之日起18个月内没有销售完毕的，乙方有权要求按照公平和对等原则分取未销售房产30%的面积。

合作的基本要求：

1、乙方合法拥有标的地块的使用权及地上建筑物的所有权，除本协议中已披露的抵押外，乙方应确保标的地块及其地上建筑物再没有任何形式的担保。

2、乙方承诺自本协议签订后，非经甲方的书面同意，标的地块及其地上建筑物不会再有新的担保或负担。

3、标的地块在完成符合商业开发用途的变更前提下，乙方完成标的地块的换押手续，在抵押权人和抵押担保条件不变的前提下，使标的地块能顺利转到项目公司名下。乙方不得以任何理由阻碍标的地块过户过项目公司名下，否则视为对甲方的违约。

4、乙方应尽最大努力争取政府给予的各种优惠政策。乙方争取项目公司以等同于或低于补交基准地价的条件获得标的地块的土地使用权和开发权。补交的土地出让金由甲方以项目公司的名义支付。

5、在改变标的地块用途、由项目公司进行开发的条件满足后，于乙方解除土地抵押后的十五个工作日内，甲方预先支付2亿元人民币给乙方，作为乙方在项目公司中预提开发收益。此预提收益，结算时在乙方应得收益中扣减。本项目开发过程中，甲方有权在回笼资金中，在留足后续开发费用和应缴税款后，按约定分配比例参照乙方收取2亿元人民币的标准预提投资收益。

6、为确保拆迁工作的顺利进行，甲方愿支付乙方租赁补偿金300万元。租赁补偿金在该项目按本协议要求条件取得政府立项批准文件时，甲方先支付100万元；在乙方正式拆迁时再支付200万元。

7、本协议签订后乙方不得就标的地块的开发事宜再与第三方进行谈判和合作，但出现甲方违约导致本协议无法履行的情况除外。

8、乙方保证该项目土地在开发时不存在任何拆迁障碍和费用，能于收到甲方的`拆迁通知后60日内完成拆迁工作。

9、土地性质变更为商住用地后，双方同意用标的地块和项目向银行抵押贷款用于开发。

10、为明确本项目的经济责任，本项目开发中的财务由甲方负责，本项目在建设和销售中产生的法律纠纷由甲方承担责任；土地瑕疵及乙方原因引起的法律责任由乙方承担责任。

11、签署本协议，甲方、乙方得到各自股东大会、董事会的授权和认可。

三、前期工作安排

1、本协议签订后七个工作日内双方成立筹备工作组。该筹备组由乙方提供基本的办公条件；筹备组成员的薪酬和相应费用由派遣方承担。双方的工作分工：

（1）乙方正式就土地改变用途并成立项目公司进行开发的问题与政府部门沟通，向政府部门提交所有应提交的审批、备案的文件、报告、申请。

（2）甲方派员在筹备工作组的指导下，配合乙方做土地用途变更的技术层面工作，并承担相关费用。

2、当发生下列非乙方可控原因导致的开发审批不能获得批准的情形，本协议终止，双方互不负赔偿责任。

（1）虽穷尽各种努力，开发方案仍不得政府部门批准，经甲乙双方协商一致终止本协议的；

（2）在开发审批完成前，甲方有充分证据说明：市场条件发生重大变化，继续履行本协议甲方或双方将产生重大亏损。

四、合作模式：

甲、乙双方设立项目公司，以项目公司名义进行房地产市场开发，双方对项目的开发签订《合作协议》。

1、 项目公司成立：

在土地管理部门核准改变土地用途申请及可由项目公司完成开发任务后，双方共同签订成立项目公司的文件、共同出资完成项目公司的注册。项目公司与国土管理部门签订《土地使用权出让合同》。

2、 在本协议基础上双方签署的项目公司《章程》，应包括但不限于以下内容：

（1）项目公司注册资本为20xx万元。双方均以现金出资，其中甲方出资1400万元，乙方出资600万元（注册资金不得用于补交土地出让金）。开发收益甲方占70%，乙方占30%，这一比例即使与《章程》中的出资比例不符也不受影响。

(2)项目公司设董事会，对项目公司重大事项作出决策。董事会共三名董事，其中由甲方委派二名董事，乙方委派一名董事。董事长由甲方提名，副董事长由乙方提名。项目公司总经理、财务负责人由董事会聘任，其他部门负责人由总经理指派，乙方可指派人员担任项目公司副总经理、部门的副经理参与管理。

（3）项目公司在项目竣工验收后三年内，无论销售完成与否，双方均无任何理由反对对项目公司进行清算、注销。但双方协商一致的除外。

3、除依本协议在《章程》中体现的条款外，双方签订的《合作合同》还应包含以下内容：

(1) 在改变标的地块用途、由项目公司进行开发的条件满足后，于乙方解除土地抵押后的十五个工作日内，由甲方预先支付2亿元人民币给乙方，作为乙方在项目公司中预提开发收益。

（2）乙方除依本协议以标的地块及其地上建筑物投入项目公司外，不再向项目公司投入任何费用，但本协议另有约定的除外。开发建设所需的资金由甲方负责提供与筹集（含以项目公司名义筹集，乙方须予必要配合）。

（3）除因项目开发的原因，项目公司不得对外提供担保；以项目公司名义融入的所有资金只能由于项目。违反上述两项规定视为甲方违约。

（4）标的地块转让到项目公司名下之日起两年内，甲方可以选择办理开工手续的适当时机，两年内项目公司未办理项目开工手续的，如果乙方提出要求，甲方应将自己所持项目公司的股权转让给乙方。

(5)建成房屋由项目公司委托代理商统一销售，销售收入按比例及时分配，一定时间仍未销售的房产，双方按本协议确定原则分配房产。

（6）甲方保证自取得开工许可手续后三年内完成项目的竣工验收。

4、项目公司成立后，任何一方未能按本协议约定精神完成已方义务超过三个月者，经对方要求，均承诺无条件按本协议约定的计价公式向对方或对方指定的第三方转让自己在项目公司的全部股权。转让总价=实缴注册资本金+已缴土地出让金（其中，甲方为实际补交的土地出让金，乙方为已用于抵扣部分的土地出让金）+其他直接或间接向对方及项目公司的支付+200元人民币*标的地块平米数*容积率，按此公式计算时没有实际发生金额的科目计为“0”。本协议及附属协议中转让方的义务，股权受让方应承诺履行，除非各方另有约定。

五、通知：

如出现个别地或总体地、已经或有可能导致乙方在本协议中做出的陈述、保证或承诺与当时存在的事实和情况不符的任何变化，乙方应尽快书面通知甲方。

六、违约责任

一方违反本协议，应按照法律规定承担因该违约所引起的责任，赔偿相对方因此遭受的直接及间接损失。

七、本协议的生效时间

本协议在双方签署后生效。

八、其他

1、争议解决：如果由于本协议发生争议或双方之间就其在本协议中的权利和义务产生任何意见分歧，双方应尽其最大努力通过讨论和协商友好解决该争议或分歧。协商不成的，则任何一方均可就争议向国资委申请调解处理。

2、未尽事宜：本协议未尽事宜，可由甲、乙双方另行签署其他协议或补充协议做出约定。

3、协议文字：本协议签署中文正本四份。甲方和乙方各执正本两份，四份文本具有同等效力。

4、相关协议：本协议是双方关于该项目合作的总协议，具体文件、协议须按照本协议制定和签署（双方一致同意更改的除外）。本协议与具体协议均有约定的事项，以具体协议为准。具体协议未约定事项，以本协议为准。

（公章）

授权代表:

姓名:

职务:

年 月 日

（公章）

授权代表:

姓名:

职务:

年 月 日

关于合作协议书模板集合 篇16

（加油机设备有限公司）

姓名________，性别____，年龄________，住址________________。 姓名________，性别____，年龄________，住址________________。

第一条 合伙宗旨

本着互利互惠、共同发展、共同合作、共同努力的原则，齐心经营__________________。

第二条 合伙期限

合伙期限为________年，自________年________月________日起，至________年________日止。

第三条 出资额、方式、期限

1.合伙人____________(姓名)以____________方式出资，计人民币____________元。

2.合伙人____________(姓名)以____________方式出资，计人民币____________元。

3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资 为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。

第四条 债务承担

合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的____________为据，按比例承担。

第五条 入伙、退伙，出资的转让

入伙：

①需承认本合同；

②需经全体合伙人同意；

③执行合同规定的权利义务。

2.退伙：

①需有正当理由方可退伙；

②不得在合伙不利时退伙；

③退伙需提前________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；

④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；

⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

第六条 禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

第七条 纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

第八条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。

第九条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十条 其他

第十四条 本合同正本一式____份，合伙人各执一份。联营各方本着互利互惠、共同发展的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，决定联合出资建立 _____________________，特订立本合同。

合伙人：____________

合伙人：____________

____ 年____ 月____ 日

关于合作协议书模板集合 篇17

甲方： 姓 名________，身份证号;

乙方： 姓 名________，身份证号;

经甲乙双方友好协商、达成以下合作协议：

第一条 合作项目名称及主要经营地：_________________。

第二条 合作经营项目和范围：__________________。

第三条 合作期限，自__年__月__日起，至__年__月__日止，共__年。

第四条 合作方式：甲方同意乙方通过技术入股方式，出让的股份，相应的乙方付出相应的技术。

第五条 盈余分配：方案一 年终总利润按股份比例分配；方案二 年终总利润按持有股份比例分配。

第六条 入伙、退伙、出资的转让。

(一)入伙。

1. 新合作人入伙，必须经双方合作人同意;

2. 承认并签署本合作协议;

(二)退伙。

1. 自愿退伙。合作的经营期限内，有下列情形之一时，合作人可以退伙：

①合作协议约定的退伙事由出现;

②经双方合作人同意退伙;

③发生合作人难以继续参加合作方的事由。

合作协议未约定合作方的经营期限的，合作人在不给合作另一方执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前30日通知其他合作人。合作人擅自退伙给合作造成损失的，应当赔偿损失。

2. 除名退伙。合作人有下列情形之一的，经其他合作人一致同意，可以决议将其除名：

①未履行技术支持义务;

②因故意或重大过失给合作另一方造成损失;

③合作协议约定的其他事由。

对合作人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内，向人民法院起诉。

合作人退伙后，其他合作人与该退伙人按入伙期的财产分配状况进行结算。

第七条 合作负责人及合作事务执行。

(一)甲方负责经营管理及财务事由；乙方负责日常技术支持。

第八条 合作人的权利和义务。

(一)合作人的权利：

1. 合作事务的经营权、决定权和监督权，合作的经营活动由合作人共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权。

2. 合作人享有合作利益的分配权;合作利益按股份占比分配。

3.合作人有退伙的权利。

(二)合作人的义务：

1. 按照合作协议的约定维护合作财产的统一;

2. 分担合作的经营损失的债务;

3. 为合作另一方产生的事故，共同承担连带责任。

第九条 禁止行为。

(一)未经全体合作人同意，禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动;如技术分享给竞争合作方

(二) 禁止合作人参与经营与本合作竞争的业务。

(三)除合作协议另有约定或者经全体合作人同意外，合作人不得同本合作进行交易。

(四)合作人不得从事损害本合作方利益的活动。

第十条 合作营业的继续。

(一)在退伙的情况下，其余合作人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务，也可以选择、吸收新的合作人入伙经营。

第十一条 合作的终止和清算。

(一) 合作因下列情形解散：

1. 合作期限届满;

2. 全体合作人同意终止合作关系;

3. 合作事务完成或不能完成;

4. 出现法律、行政法规规定的合作企业解散的其他原因。

(二)合作的'清算：

1. 合作解散后应当进行清算，并通知债权人。

2.清偿后如有剩余，则按本协议第五条第一款的办法进行分配。

3. 清算时合作有亏损，合作财产不足清偿的部分，依本协议第五条第二款的办法办理。各合作人应承担无限连带清偿责任，合作人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合作人追偿。

第十二条 违约责任。

(一)合作人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给 其他合作人造成的损失;如果逾期____仍未缴足出资，按退伙处理。

(二)合作人未经其他合作人一致同意而转让其财产份额的，如果他合作人不愿接纳受让人为新的合作人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合作人因此而造成的损失。

(三)合作人私自以其在合作企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理;由此给其他合作人造成损失的，承担赔偿责任。

(四)合作人违反第九条规定，应按合作实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合作人决定除名。

第十三条 合同争议解决方式。

凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合作人之间共同协商，如协商不成，提交，对各方均有约束力。

第十四条 其他。

(一) 经协商一致，合作双方可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

(二)本合同一式___份，合作人各执一份。

(三)本合同经全体合作人签名、盖章后生效。

甲方：________(签章) 乙方：________(签章)

时间：___年__月__日时间：____年___月__日

签约地点：__________________________

关于合作协议书模板集合 篇18

合伙人甲： ，身份证号码：

联系电话：

合伙人乙： ，身份证号码：

联系电话：

合伙人甲乙本着诚信、公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：

第一条 甲乙双方自愿合伙经营深圳市罗湖区金元保健按摩中心（金元美足之家），总投资为10.361万元，甲出资. .万元，乙出资 万元，各占投资总额的%、 %，投资金额的比例就是甲乙所占的股份比例（即甲占80%的股份乙占20%的股份）

第二条 本合伙依法组成合伙店铺，由甲负责办理工商登记。

第三条 本合伙店铺经营期限为十年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。

第四条 合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。店铺盈余按照各自的投资比例分配。店铺债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第五条 他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增

加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

第六条 出现下列事项，合伙终止：

(一)合伙期满;

(二)合伙双方协商同意;

(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;

(四)其他法律规定的情况。

第七条 本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

第八条 本协议一式两份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

合伙人甲： (签字或盖章) .年月 日

合伙人乙： (签字或盖章) .年月 日