法院授权委托书格式样本(精选3篇)
法院授权委托书格式样本 篇1
委托人
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第 三十六 、一百八十条的规定,特聘请 律师事务所律师 为 案件的被告人 的辩护人。
本委托书有效期自即日起至本案 终结日止。
委托人:
二O一 月 日
注:本委托书一式三份,由委托人、律师事务所各持一份,交法院或检察院一份。
法院授权委托书格式样本 篇2
X人民法院:
你院审理我方与 张三 一案,我方现委托 李四、王五 进行诉讼。
诉讼代理人 李四 的代理权限为:一般代理。
其任职单位及其职务:某某公司职员。
诉讼代理人 王五 的代理权限为:特别授权:代为承认放弃变更诉讼请求,提出上诉和反诉,进行和解。其任职单位及其职务:某某公司职员。
委托人(签名或盖章) 诉讼代理人(签名或盖章)
二○一五年 月 日
法院授权委托书格式样本 篇3
编号:[0.x]-x-(x)-委-
致:深圳团股份有限公司
兹委托贵单位承建 海南儋州沙盘模型底座 施工,具体工程委托约定如下:
1. 工程范围: 海南儋州沙盘模型底座
2. 施工依据: 配合营销部顺利开放
3. 工 期: (填写工期及开工日期)
4. 工程质量验收标准:按照国家现行的施工质量验收标准执行。
5. 工程结算依据:本工程计价办法采用全费用总价包干:82293.16元(人民币:捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆);计价项目及单价见报价单。
6.保 修: 按照合同第五条有关条款
7.付 款:工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%,办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%,余款待保修期满后14天内一次付清。(如无保修时,办理完毕结算后14天内一次付清。)
8.违 约:由于被委托单位原因导致工期延误的,按违约金 200 元/天处罚,处罚总金额不超过本委托工程造价10 %;由于委托单位原因造成工期延误的,工期相应顺延。
9.其 他:本工程竣工经验收合格后,被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料,28天内提交工程结算资料;否则,视为被委托单位经济权利放弃。
委托单位: 儋州恒x有限公司工程部 被委托单位:深圳x集团股份有限公司
签约代表(盖章):(工程部经理或主管领导签字) 签约代表(盖章):(被委托单位签字)
注:1.本工程委托书一式五份,预决算部、财务部、工程技术部、工程部、被委托单位各执一份;
2.本工程委托书经双方签字盖章后生效。
日 期: 年 xx月 xx日 日 期: 年xx月xx日 工程量清单
工程名称:(填写工程名称,同上)
编号:
(填写委托编号,同上)注:1.本工程委托书一式五份,预决算部、财务部、工程技术部、工程部、被委托单位各执一份;
2.本工程委托书经双方签字盖章后生效。
-
工程授权委托书十篇
工程授权委托书篇1委托方:受托方:甲方委托乙方工程项目为______工程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:一、在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。二、委托授权内容:1、材料要求:腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏;2、施工流程...
-
退房委托书怎么写十篇
退房委托书怎么写篇1本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同,合同号/所购房号为_________________。该合同第八条明确规定:交房期限为_______年____月_____日前,交房条件符合国家和政府的有关规定,且合同中也注明应具备“该商品房经综合验...
-
公司付款委托书合集(精选3篇)
公司付款委托书合集篇1单位:我单位因业务需要,现委托__________作为我公司合法委托收款人,授权其代表我单位进行代收款工作。代理人的一切行为均代表本公司,与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。代理人...
-
驾驶证委托书十篇
驾驶证委托书篇1XX市(县)公安局交通警察支(大)队车辆管理所:甲乙双方经充分协商,就乙方接受甲方委托出售房屋事项达成一致,订立本委托。甲方承诺本委托期间不委托其他公司出售,也不自行出售。兹授权委托____________(身份证号:_______________)办理__________号牌机...