年假延期申请书(通用14篇)
年假延期申请书 篇1
年假延期申请单
本人, 因春节,故在此申请跨年度安排本人的年休假,以便能在春节期间享有更多的假期,请酌情批准。
Because I will go back to the hometown during CNY holiday, I need more time. I have to delay my annual leave to Chinese New Year. Please consider and approve.
以下为本人201x年度年假的延休计划:
The below is my leave-taking plan.
申请人Applicant:
日期Date:
年假延期申请书 篇2
年 假 延 期 提 取 申 请
姓 名: 职 位: 员工编号:
所属公司: 所属部门:
◆ 申请延期年假所属年份: 年 合 计: 天
◆ 申请延期个人原因:
员工签署
签署日期
以下内容由部门主管及由人力资源部填写
鉴于阁下上述申请,批复如下(请在适当的方框内打“√”)
1. □ 未提取的假期余额将被取消。
2. □ 未提取的假期余额可延期至
3. □ 其它处理方式(请详细说明):
部门主管: 人力资源部审批:
签 署 签 署
日 期 日 期
本文件原件请交还人力资源部存档
年假延期申请书 篇3
尊敬的领导:
您好!
本人20xx年度年假共有七天,截止20xx年7月21日还剩四天,因工作繁忙现申请20xx年度剩余年假延期至20xx年8月31日前休完。
恳请领导给予批准!
申请人:
x年x月x日
年假延期申请书 篇4
申请人:干强,19xx年1月21日出生,男,汉族,住成都体育学院 9-4-2-3,身份证号:电话
申请事项:
请求贵院延期开庭审理干强与何可房屋租赁合同纠纷【案号为(20xx)成民终字第6372号】一案。
事实和理由:
20xx年9月19日申请人干强(一审本诉原告,本案上诉人)和被上诉人何可(一审本诉被告)签订了房屋租赁合同,并产生纠纷。20xx年4月10日申请人干强向成都市锦江区人民法院提出诉讼,同时,何可提出反诉。20xx年8月23日,成都市锦江区人民法院针对本诉进行审理并当庭作出裁定,裁定一审中干强撤诉,并对何可提出的反诉进行了审理,20xx年8月31日,作出【(20xx)锦江区民初字第1881号】判决。
20xx年10月31日申请人干强向贵院提出上诉,此案正在审理过程中,案号为【(20xx)成民终字第6372号】。
现针对一审法院裁定撤诉的【(20xx年)锦江区民初字第1881号】事实,上诉人已根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,再次向成都市锦江区人民法院提起诉讼。但是由于近期法院内部工作衔接问题,无法立案。
为了避免一审法院和二审法院针对同一事实做出不同判决,现申请人请求贵院对【(20xx)成民终字第6372号 】案件延期开庭审理,申请延期时间为3个月。
此致
20xx年x月x日
年假延期申请书 篇5
单位(子单位)工程名称 ###
致:深圳市工程建设监理有限公司(项目监理机构)
根据施工合同条款 20.2条 的规定,由于5月11日大暴雨影响的 原因,我方申请工期延期,请予以批准。
附件:
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的###工程,5月份正处于是主体结构施工阶段,5月11日降雨量达到100毫米,属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工,全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏,为了达到施工现场的复工要求,组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求,申请工期延期3天。
请予批准!
项目经理部(项目章) 项目负责人:
日 期: 20xx 年5月31日
年假延期申请书 篇6
广州市__区人民法院:
贵院(__)穗越法民一初字第___号开庭传票我司已收悉,因我司委托代理人___律师事务所___律师于__年_月_日在深圳市___区___法庭同样有庭要开,并且___法庭的传票签发在先。加之,开庭地点在深圳与广州两地,无法保证参加开庭的时间。特此申请,请求贵院理解与支持,准许延期开庭!
申请人(盖章):
日期:
年假延期申请书 篇7
台州海关:
我司于20__年1月26日进口一台粗破碎机,合同号H_D1111291,单价USD380000/台,委托台州华光国际货运代理有限公司于20__年2月10日报关,报关单号052200964,我司于20__年2月13日交保证金。
因本票货物的完税价格贵关还在审核中,暂时不能结案,而我司在通关时所交保证金有效期即将到期,故我司恳请贵关对本票货物保证金作延期处理,请予以批准为感!
台州_____有限公司
20__年8月7日
年假延期申请书 篇8
尊敬的领导:
尊敬的公司领导:本人属晚婚、晚育。鉴于目前身体状况,难以坚持正常工作,特请求延长休产假×个月(从X年X月X日至X月X日)。恳请领导根据相关产假规定予以审批。
特此
敬礼!
申请人:
×年××月××日
年假延期申请书 篇9
受理单位、青山湖区国税局
许可依据、1、《中华人民共和国税收征收管理法》第十五条
2、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第十二条
3、《税务登记管理办法》第十三条、第十四条、第十五条
许可条件、属青山湖区管辖的纳税人,因不可抗力,导致纳税人发生较大损失,正常生产经营活动受到较大影响的或当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后,不足以缴纳税款的,申请材料齐全、符合法定形式,或者申请人按照要求提交全部补正申请材料
申请材料、1、延期缴纳税款申请审批表;
2、当期货币资金余额情况表;
3、申请延期缴纳税款之日所有银行存款账户的对账单或余额证明;4、当期纳税申报表及资产负债表、损益表。
根据申请理由的不同,纳税人应附报以下资料:1、遭遇不可抗力的,应当出具政府有关部门的灾情、事故证明;2、货币资金扣除应付职工工资、社会保险费后不足以缴纳税款的,应填报《当期职工工资及社会保险费支出预算表》;3、如果资金余额中包含国家法律和行政法规明确规定企业不可动用的资金,应单独出具相关证明材料。
许可程序、纳税人向主管县级国税机关办税服务厅提出延期申报申请,由税务机关内部流转至省国税局进行审批。
法定时限、无
许可时限、5个工作日
收费标准、不收费
收费依据、不收费
联系电话、88175886
备注、无
年假延期申请书 篇10
申请人:___,男,汉族,__岁,电话:____。
申请请求:请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由:
申请人与河南___有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案,已经贵院受理,并定于20__年_月_日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼,不能准时参加本案的庭审,故特依《民诉法》第132条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。
申请人:__
20__年__月__日
年假延期申请书 篇11
XX市城市管理行政执法局:
我等原因,确实存在经济困难,无力按照行政处罚决定的期限足额缴纳罚款,恳请贵局批准暂缓或分期缴纳罚款。
此致
附:经济困难情况证明材料份(共页)
申请人:
年月日
年假延期申请书 篇12
__监督管理局:
本人(单位)__,性别:女,年龄30岁,所属的康乐药店,在20__年10月11日被单位所属永平县食品药品监督管理局检查发现本药店无《医疗器械经营企业许可证》。本人(单位)对贵局作出的行政处罚决定书所认定的违法事实和给予的.行政处罚无异议,并愿意缴纳罚款,但是本人家庭情况特殊,家有老母亲病重住院,以及2岁多的小孩,丈夫身体也患有肾结石,暂时无力缴纳罚款。恳请延期缴纳罚款。
申请人:__
日期:20__年11月26日
年假延期申请书 篇13
我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间,但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成无法施工,而根据我司的总体施工进度计划,如存在的问题能全部解决,我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下:
1、按合同要求,20xx年6月1日为开工时间,由于建设单位未能及时完善报建相关手续,我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场,故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。
2、因施工期间正是汛期,台风及雨水天气较多,导致围堤上无法正常工作,为了保证施工质量和安全施工,同时接监理工程师通知,机械台班断续停工,台风期间暂停施工,延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误,我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工,对本工程的施工进度造成重大的影响,并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款,我司恳请业主根据施工现场的实际情况,将合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日顺延至20xx年11月30日。
工程有限公司
二○xx年九月十三日
年假延期申请书 篇14
项 目、说 明
事项名称、申报征收―延期缴纳税款申请
业务概述、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准,可以延期缴纳税款,但最长不得超过三个月。
事项类别、行政许可类
业务分类、申报征收
税种分类、
服务对象、企业、个体工商户、走出去企业、外国企业
办理机构、厦门市地方税务局各办税服务厅地址和联系电话(点击查看)
办理时间、周一至周五上午8:00-12:00,下午15:00-18:00(夏季) 14:30-17:30(冬季)
申办条件、根据《征管法》第三十一条以及《征管法实施细则》第四十一条、四十二条规定,纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准,可以延期缴纳税款,但最长不得超过三个月。符合以下条件的纳税人可以申请延期缴纳税款:
1、因不可抗力,导致纳税人发生较大损失,正常生产经营活动受到较大影响的;
2、当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后,不足以缴纳税款的。
应提交表格、(1)《税务行政许可申请表》1份;
(2)《延期缴纳税款申请审批表》3 份。
申办材料、(1)《税务行政许可申请表》1份;
(2)《延期缴纳税款申请审批表》3 份;
(3)纳税人申请延期缴纳税款报告(详细说明申请延期原因,人员工资、社保费支出情况,连续3 个月缴纳税款情况);
(4)当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单;
(5)应付职工工资和社会保险费支出预算;
(6)《资产负债表》;
(7)因不可抗力,导致纳税人发生较大损失,正常生产经营活动受到较大影响的,应报送因不可抗力的灾情报告或公安机关出具的事故证明原件及复印件。
办理依据、《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条以及《征管法实施细则》第四十一条、四十二条
办理流程、受理机关受理本行政审批事项申请后,指派两名工作人员对纳税人是否存在延期缴纳税款的法定情形进行调查,填写核查意见后送决定机关审批。决定机关审核后作出是否同意的决定并将审批结果送办税服务厅送达申请人。不予批准的,从缴纳税款期限届满之日起加收滞纳金。
流程图、
办理时限、符合条件并提供资料齐全的,20个自然日审批。
收费标准及收费依据、不收取费用。
证件及有效期限、
年审或年检、
相关下载、《延期缴纳税款申请审批表》 、 《税务行政许可申请表》
网上办理、
网上查询、
网上咨询、
网上投诉、
备注、
-
贫困生补助申请书200字十三篇
贫困生补助申请书200字篇1尊敬的领导:您好!我叫,是xx乡xx村xx人,家中4人,是家庭贫困户、低保户。我的妻子因病常年在家需要药物维持,且需要人照顾,故此我无法外出打工,只能留在家中照顾生病的妻子。我的大女儿在x读书,现在因胃穿孔住院,家中竟然没有一分钱能够拿出来带给...
-
申请贫困户的申请书十篇
申请贫困户的申请书篇1X村委会:我叫,女,现年XX岁,身份证号:,现住X县X村委会X村号。我家中现有人口4人,属低保户,家中四人没有固定工作,加上我已年迈,无劳动能力,家庭生活仅靠儿子和儿媳在外打零工来维护,还有一位孙女完玛草,正在X中学高三部读书,孙女非常热爱学习,对我家庭来...
-
鉴定申请书怎么写十篇
鉴定申请书怎么写篇1__交警支(大、中)队:我叫___,男、__岁,住:_________。今年_月_日_时_分许,我在__街__处被一辆__车碰撞受伤(叙述事故发生的经过,可摘抄事故认定书),经__市人民医院诊断为:1、____;2、____(按医院诊断书书写),通过__天治疗,现在__处仍然__(所留...
-
企业贷款申请书十篇
企业贷款申请书篇1xx银行学校4县支行:有限责任公司(以下简称公司)的业务不断发展壮大,急需增加流动资金,现向贵行提出贷款申请,望能给于支持。一、企业基本情况本企业成立于20xx年3月,其间曾多次变更企业名称,20xx年元月经x政府第十四次常务会议决定,更名为“xx县商业x...