钢模板钢管租赁合同（精选3篇）

钢模板钢管租赁合同 篇1

甲方：_______________合同编号：_______________

签订地点：_______________

乙方：_______________签订时间：_______________

一、甲方委托乙方生产加工：

模板规格：____________

二、制造和验收质量标准或需方要求：

1、按甲方提供的图纸要求设计制作且乙方提供的钢模板产品设计图纸必须经甲方签字认可后乙方方可投入生产(电子版图纸及函件经甲方确认回复也可)。

2、乙方准备出厂的第一套钢模板必须在厂内拼装好经甲方验收合格后方可装车出厂。

三、交货方式：运输费用由乙方负责，甲方负责卸车。

四、交货地点：_______________

五、结算方式：

1、甲方预付整批钢模板20%的款项作为预付款，即人民币肆拾万元整(￥400000元)，以银行付款单为凭证，预付款到账之日起计算工期，钢模板送到甲方工地待甲方验收合格后甲方支付当批货款的80%。

2、根据图纸计算理论重量结算货款。

3、以上单价含税后服务。

六、双方签字、盖章，预付款到账后合同生效。

七、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

八、钢模质量及加工技术要求、钢模规格、数量明细表及图纸作为合同附件与合同同时生效。

九、合同争议的解决方式：如发生争议，由双方协商解决，协商不成，按《中华人民共和国民法典》规定办理。

甲方 ：___________

乙方 ：___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

钢模板钢管租赁合同 篇2

原告 _________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________

被告 _________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________

被告 _________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________

诉讼请求

一、要求判令解除原、被告之间签订的《______市房屋租赁合同》;

二、要求判令两被告返还租用房屋;

三、要求判令两被告支付房屋租金人民币__________________元;

四、要求判令两被告支付迟延支付租金的违约金人民币____________元(按每天所欠租金的3‰暂计至起诉之日，实际要求计算至被告履行之日);

五、要求判令两被告支付房屋使用费人民币____________元(暂计至____________年______月______日，实际要求计算至被告返还房屋之日);

六、要求判令两被告支付使用承租房屋产生的水、电和燃气等费用(暂计)人民币__________________元(实际要求计算至被告返还所占用房屋之日);

七、要求判令两被告支付物业管理费人民币____________元(______年______月至______月的费用，实际要求计算至被告返还占用房屋之日);

八、本案诉讼费用由两被告承担。

事实与理由

______年______月______日，被告因(饭店)店铺经营需要而与原告签订《____________市房屋租赁》，合同约定：原告将其位于______区_________镇_________北路_________号、____________号和_________号的房屋(以下简称“该房屋”)出租给被告_____________、___________.该房屋的租期为______年______月______日至______年______月______日止，其中，______年______月______日至______年______月______日为免租期。该房屋月租金为人民币____________元(__________________元整)，且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外，月租金的支付方式为：租金按每三个月为一期支付，被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金，以后支付时间为每年的8、11、2、5月份的______日前。被告逾期支付租金的，逾期一日，则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外，租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。

合同签订后，被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用，已构成根本性违约，严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后，被告仍未支付上述费用。因此，根据《______市房屋租赁合同》第______条第______款之规定，原告于______年______月______日发出《解除合同通知书》。

综上，原告为维护自己的合法权益，特诉至贵院，请依法支持原告诉请。

此致

__________________人民法院

具状人：__________________

______年______月______日

钢模板钢管租赁合同 篇3

承租方: （以下简称甲方）

出租方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方权利和义务，经双方当事人协商同意，签订本合同并严格履行遵守。

一、租赁财产名称：Ф48mm焊接定尺钢管，各种建筑扣件(钢管按250m/吨计算)及型钢。

二、租赁财产数量：钢管 吨，扣件 只。型钢 吨。

三、租赁价格，结算方式，交纳租赁费的时间和要求：

1、租赁价格：钢管/米天，扣件元/只天，型钢元/吨天(非含税价)。

2、结算方式：按出租方仓库发(收)货物单为准，自提货日起至归还之日止。如承租方延长合同租赁期限，租赁价格按(同期)金华市建设工程造价信息调整。承租方的月租赁用的支付方式为(现金或转帐)，如果现金支付的，出租方开具专用的收据为准，如果转帐方式的必须按转入东阳市农业银行，账号6228410380288160410的为准，否则一概不认可支付租赁费(在租赁期内按日历天数逐日计租，每月底结算一次租赁费)。

3、每百米钢管必须配60只扣件，如不足按此比例计算。

四、租赁期限：自 年 月 日至工程结束为租赁期限。

五、租赁财产的支付：

1、交时间：自签订合同生效之日起。

2、交付地点：东阳市藕荷塘场地。

3、交付方式：装卸车、运输等一切费用均由承租方自负。

4、租赁财产交付时，承租方必须交纳无息押金。钢管/吨, 扣件/只,

六、租赁财产的使用：承租方在租赁期间，对租赁财产享有完全的使用权，但承租方不得将租赁财产擅自租结第三或他人使用。

七、租赁期间的有关责任：承租方对租用的材料应妥善保管、合理使用，因设置、保管使用时致使第三者遭受损害时，应负全部责任。在合同履行期间，丢失和毁损风险由承租方承担。

八、承租方违约责任：

1、逾期不退租赁物或逾期不交租金的，除补交租金及同期银行货款利息外，还应偿付违约金，违约金每日按所欠总租费的3%收取。

2质量标准：钢管扣件必须符合国家标准，经检测合格后方可使用。

3、由于承租方使用、保管不当，造成租赁财产损坏、丢失的负责赔偿

1、当事人双方协商同意，并且不因此损害国家、集体及社会公共利益。

2、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同。

3、变更或解除合同而使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

4、当事人一方发生合并、分立时，由变更后的当事人承担履行合同的义务和享受应有的权利。

5、变更或解除合同的通知或协议应采用书面的形式，在变更或解除合同未达成前原合同依然有效。

6、合同订立后，不得因承办人或法定代表人的变动而变更或解除。

十、仲裁条款：若发生合同纠纷，可向东阳市人民法院申诉判决。

十三、本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效，合同履行结束自行失效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日