安装合同范文集锦（精选19篇）

安装合同范文集锦 篇1

一、工程概况

1、甲方将位于楼的电梯(扶梯)维修工

程发包给乙方。

2、乙方依据甲方提供的施工图纸的要求进行施工，包括但不限于施工材料的采购、安装及为本系统正常施工和调试运转所必须的验收工作等。

3、甲方驻工地联络人：;乙方驻工地联络人：;甲、乙双方派驻的联络人均有权代表双方签署同履行本合同相关的文件。

4、经甲、乙双方共同确认，待修理的电梯的现状为：

___________________________________________________________________________。

二、开工和竣工期限

1、甲方应于本合同签署后日内向乙方提交全套设计图纸及相关技术

要求，并且提供符合施工条件的场地。

2、乙方在甲方履行完毕本条前款义务且支付了第笔工程款后日内完成修理及验收工作。

3、因发生不可抗力事件或甲方的变更施工内容行为导致延误工期的，乙方的竣工期限可以相应顺延。

三、承包价款(含原材料购置款)及付款方式

1、乙方完成承包工程的总价款为人民币元。

2、甲方按照以下第种方式支付：

a)分期支付：

A.本合同签定后三日内，甲方向乙方支付50%合同款即元;

B.本工程完工后三日内，甲方向乙方支付50%合同款即元;

b)一次性支付：甲方在本合同签订后日内，一次性向乙方支付全部工程款元。

3、依甲方要求发生工程内容的增减可以调整本合同价款。甲方应当书面通知乙方工程内容的变更，乙方应在得知变更内容后5日内向甲方提供变更造价方案，甲方应在收到变更造价方案后5日内予以答复并同乙方达成工程洽商，否则乙方有权依据原设计继续施工，如因此延误了工期，竣工日期可以相应顺延。

4、在本合同签订后，若乙方施工所用原材料市场价格浮动超过%，就该浮动部分导致的成本增加或减少，甲、乙双方应另行达成协议予以解决。

四、甲方职责

1、负责提供存放装修材料的工作间及施工的便利条件。

2、负责提供修理电梯所需的全部图纸和技术资料。

3、负责做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作。

4、对工程质量、进度进行验收和检查，并按合同约定按期向乙方支付工程

款。

五、乙方职责

1、严格按照甲方的要求和图纸认真组织修理。

2、做好施工现场安全、保卫、消防、清洁工作。

3、对施工场地原有的设备和成品做好保护工作。

4、凡因施工不当而造成的设备损坏和人身伤害均由乙方承担。

六、质量标准及验收

1、乙方应当提前48小时通知甲方安排工程验收工作，甲方应当派人参加，

甲方如果不参加验收，则乙方可以组织自行验收;甲方应当依据乙方的验收结果签署验收报告。

2、甲乙双方同意因本工程验收产生的异议由作出最终的验收结论并依据该机构的验收结论来履行合同。

3、甲乙双方同意参照劳动局验收规范及验收方法，对以上确认项目进行验收。

七、工程保修

1、本工程质量保修期个月，自甲方签署验收报告的次日起计算。

2、对于易损性照明灯具(指白炽灯、灯泡)，乙方只负责安装时一次性提供，如需更换，由甲方负责购买。

3、甲方在电梯使用过程中造成的划痕、外力变形等损害，乙方可以予以维修，但甲方应支付合理的费用。

八、违约责任

1、若甲方因未如期向乙方提供施工所需的便利条件而导致乙方延误工期超过30日的，甲方应向乙方支付相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。

2、若甲方未依据合同约定履行付款义务，则每延期一日，甲方需按应付施工款的‰向乙方支付违约金;若甲方延期付款超过30日，乙方有权终止本合同，并有权要求甲方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。

3、若乙方未在本合同约定期限内竣工，每延期一日，乙方需按甲方已付施工款的‰向甲方支付违约金;若乙方延期竣工超过30天，则甲方有权终止本合同，并有权要求乙方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失，乙方应当依据乙方的实际损失补足。

4、若乙方交付的工程未通过验收，乙方需对工程进行整改，直至验收合格;整改期间如影响甲方的正常使用，每影响一天，乙方需按合同总价款的‰向甲方支付违约金。

5、如果任何一方无正当理由擅自终止本合同的履行，则须向对方支付相当于合同总价款30%的违约金，如果该违约金不足以弥补对方损失的，还应依据实际损失予以补足。

九、争议解决

因本合同及补充协议发生的一切争议，由双方协商解决。协商不成，任何

一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。

十、附件组成

甲、乙双方选择下列相关文件作为本合同的附件，附件作为本合同的组成

部分，与本合同文本具有同等法律效力：

本合同协议书

本合同合同条款

标准、规范及有关技术文件

本工程效果图

本工程报价单

十一、其它

1、本合同条款未尽事宜，由双方另行协商作补充协议，补充协议与本协议

具同等法律效力。如补充协议的约定与本协议的约定不符，以签订时间在后的补充协议约定为准。

2、本协议自双方签字盖章后生效。

3、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，各份具同等法律效力。

甲方：(签章)乙方：(签章)

签约代表人：签约代表人：

年月日年月日

安装合同范文集锦 篇2

甲方：

乙方：潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂

甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任，双方依照《中华人民共和国经济合同法》、《工程安全安装条例》的具体情况协商达成如下协议，共同遵守。

一、施工地点，在阜康佳苑7号楼，施工时间为结束。

二、太阳能工程为22套，太阳能安装费用为4500.00元（大写：肆仟伍佰元），包括一切费用。工程结束以后，乙方经过试水、试压、调试，用户验收合格后，甲方付给乙方80%工程款，剩余工程款在试用一段时间后无问题，甲方全部付清余款。

三、乙方在太阳能安装期间，必须要严格遵守工程安全技术规程，安装工人安全操作规程，消防条例和其他相关法规规范，防止发生安全事故。若发生一切安全事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理，并承担全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。

四、乙方在施工期间，甲方须配合乙方施工，乙方一定要文明施工，

与施工工地用方保持良好关系，如果双方施工期间违背合同条例，要拿出

50%的违约赔偿给对方。

五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成由招远市人民法院裁决处理。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

性价比高的一点的太阳能路灯还是建议到潢川利民科技路灯厂根据你的情况一对一的进行定制，定制的在同等质量下，价格是相对较为优惠的。

安装合同范文集锦 篇3

甲方：建设集团有限公司**项目部

乙方： 身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：

五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

七 质量验收程序：

1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

2 对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣 元/㎡.

十三 付款办法：

1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的.应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

十六甲方的责任和义务：

1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十七、乙方的责任和义务：

1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

十八 违约责任

（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十九 其他：

1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

代表人： 电 话：

签订日期： 年 月 日

安装合同范文集锦 篇4

需方单位：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国经济合同法》及其有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、工程项目及制作安装造价：

注：以上单价包括工具如电源线、焊机和冲击等、不含材料。结算根据现场实际完成工程量办理。

二、工程概况：

工程名称： 工程地点：

三、质量标准：

栏杆制作过程中，做工精细，装搭焊接牢固，焊接后涂刷防锈漆处理。在安装过程中要保持水平、垂直，螺丝头及预埋件不能露出墙体表面，依据相关标准、规范进行验收。

四、付款方式：（合同签订后，按每月完成工程量发放进度款）

1. 甲方按乙方每月每项完成的工程量，以完成每项单价的支付工程进度款。

2. 乙方玻璃安装完毕后，甲方支付工程款的。

3. 工程款的预验收后一次性付清。

五、工期

1、工程进度以配合总包单位进度为准。

2、本工程栏杆的制作安装必须在

3、因设计变更或非乙方原因及人力不可抗拒因素影响，工程应顺延。

六、甲方责任

1、甲方按期提供施工所需的材料。

2、甲方按协议规定按时支付工程款。

3、甲方提供现场仓库，施工人员的部分住宿场地。

七、乙方责任

1、乙方负责人应做到每日进行制作安装现场管理。

2、乙方负责制作安装过程中安全措施，包括安全设备、安全防护设施等。

3、乙方应服从甲方的管理，自觉遵守甲方制定的各项规章制度，对自己的施工人员进行有效的安全消防质量的现场管理。

4、所有施工人员必须严格按国家规定，公司要求及总包的有关要求执行，方责任违反者按有关规定处罚。

5、乙方应服从甲方的合理施工安排及正确施工方案。

6、由于乙方施工错误造成的损失由乙方负责。

7、乙方负责对栏杆施工场地保持清洁。

八、违约：

如工期不能按时、按质要求完成，由此造成总包，业主的罚款，乙方应承担相罚款。

九、本协议未尽事宜，双方应本着实事求是和友好坦诚的态度另行协商确定。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字生效。本协议到总工程验收后自行终止。

需方单位： 委托代理人： 电话：

承包人： 身份证号码： 电话：

签订日期：

安装合同范文集锦 篇5

甲方（采购方）： 乙方（供货安装方）：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方就空调采购安装达成如下协议：

第一条 甲方向乙方采购空调规格型号、数量及价格：

以上商品总价 元（ 大写）.

第二条 本合同签订后日内甲方一次性支付给乙方 元，乙方收款当时向甲方提供 发票。

第三条 乙方保证甲方购买的空调质量及能耗等级符合国家规定的标准。

第四条 甲方采购全部空调按照标准保护措施进行包装，内附出厂标准配置的有关质量、技术、三包等资料。

本合同签订后日内乙方派人将甲方采购的全部空调免费送货至甲方指定的地点并安装完毕。

第六条 乙方将空调送货至甲方指定地点，甲方按照约定的品牌、质量、数量等进行清点，清点无误后，乙方进行安装，乙方安装完毕，

经甲方验收合格，方视为乙方的空调合格。

对空调数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质保期内的质量问题甲方及时向乙方提出。乙方负责补足、更换、退还，并承担由此发生一切费用。 售后服务

乙方承诺按照国家相关规定向甲方提供售后服务。

甲方提出问题后 日内，乙方应派人上门维修；情况紧急，乙方应立即派人上门维修。

质保期内维修服务免费，质保期满后维修费用双方另行协商。 违约责任

甲乙双方均应按照本合同约定时间完成相关事宜，如有任何一方违约，违约方须向守约方支付 元为违约金。 第十条 其它事项

本合同甲乙双方签字盖章后生效。 本协议一式四份，甲乙各执两份。

甲方： 乙方：

年月 日 年 月 日

安装合同范文集锦 篇6

1.工程概况：

工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

2.工程承包范围：

承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

3.合同工期：

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数30天

4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

5.合同价款

金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)￥：239187.00元

6.合同生效

6.1合同订立时间：

6.2合同订立地点：山东公路技师学院

6.3本合同双方约定之日起生效。

7.材料的采购、安装与验收问题。

7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

7.6做好施工现场协调工作

项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

8.质保期及售后服务规定：

8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

9.付款方式

合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的;

②工程质量出现严重缺陷的;

③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;

④不按约定提交竣工资料的;

以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

10.违约责任

10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

11其他事项

11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

发包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

安装合同范文集锦 篇7

xx市xx学校（以下简称甲方）

立合同单位：

xx市安装公司三队（以下简称乙方）

甲方为改善职工生活条件，经市教委批准，决定在路x x号宿舍楼安装太阳能热水器，委托乙方施工。双方经充分协商，同意签订如下合同：

1.x x号宿舍楼共xx户，每户安装一套，共套。乙方负责安装设计，在设计完成并经甲方审查同意后施工.

2.工期从合同签订之日起到x月x日止，包括设计x天，备料x天，施工x天，共计天。提前竣工，甲方按每提前一天付给乙方施工费总额的百分之二予以奖励，延期竣工，同样每天按施工费总额的百分之二由甲方从支付给乙方施工费中扣除作为惩罚。

3.除太阳能热水器甲方已备好外，其余材料甲方均委托乙方准备，费用由乙方按实际消耗量向甲方报梢。

4.安装费用按每套x元计，共计x元，其余部分在完工并验收合格后五日内由甲方向乙方一次付清。

5.验收按本市【86】城建字第号文件规定执行。

6.本合同从签订之日起生效。未尽事宜由双方协商解决。

（双方单位和代表人签字、盖章）

一九xx年xx月xx日

安装合同范文集锦 篇8

甲方(需方): 乙方(供方):

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着友好合作，诚实信用的原则，经甲 乙双方协商，就新风工程一致达成如下合同条款。

一、设备型号及其价格详见附表

二、合同价款及支付

1小写金额( 83000 元)。本报价不含税，如需发票，按合同总金额8%的税赋征收税款。

2.签定本合同时甲方一次性支付合同总款。

3. 增项和变更部份按实际使用情况按时结算。

三、运输方式：

1. 乙方负责送货到甲方工地，运费已列入预算的乙方不再另行收取。

四、工程进度

1. 安装工期约为

2. 如因甲方原因和其他非乙方因素造成工期延误，工期自动顺延。

五、变更：

1.合同实施过程中，如有变更，双方应另行签定变更协议书并附变更清单。

2.变更合同及其附件有同等法律效力。

六、甲方责任：

1. 按合同规定的方式及时付款。

2.负责协调施工现场与其他工种、小区物管之间的关系。

3.负责办理必要的施工手续(包括施工出入证等)，费用由甲方负责。

4.系统设备没有调试交付使用前不能擅自使用。

七、乙方责任：

1.参照相关标准，按时、保质的完成安装、调试任务。

2.乙方施工人员有责任爱护甲方的物品，严格按照施工流程操作，保证施工质量。保修 期内由乙方产品和施工质量造成甲方的经济损失，概由乙方赔偿。

八、保修

1.保修期为1年,包括相关零部件的更换，维护。保修期满后，乙方维修人员将收取零配件成本费用及人工费。

九、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，具同等法律效力;

2.合同未尽事宜由双方协商解决，其内容作为本合同的附件与本合同具同等法律效力。

3.__________________________________________________________________

甲方: 乙方:

开户行名称： 开户行名称：

账号： 账号：

地址: 地址:

电话: 电话:

日期: 日期:

安装合同范文集锦 篇9

灯具供货安装合同

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 承包范围：对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。

4、 承包方式：包工包料。

5、 合同工期：

供货日期：合同签订之日（预付款到账）起25天内运送到田方指定工地，即 年 月 日前所有灯具运抵施工现场，装并交验完毕。

6、 产品质量：优质

7、 合同价款：

优惠后总价（大写）： 小写： 元

以上价款为固定总价，包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。

第二条 甲方工作

1、 向已方提供货物存放地的约定：甲方提供现场货物存放地，乙方自行摆放、保管。

2、 负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产

品质量进行抽查，对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。

3、 做好合同执生过程中的相关协调工作。

4、 指派 作为甲方驻工地代表，负责对产品质量、进度等进行全面管理，并负责

办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。

5、 甲方需协调相关单位，为乙方提供工作便利。

第三条 乙方工作

乙方未能履行下述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方相关损失。

1、 未经甲方同意，不得将本工程转给第三人。

2、 根据工程需要，提供和维修工程使用的灯具照明产品，负责因产品质量原因产生的安全

事宜，并承担相应费用；

3、 指汽船派 （电话） 为乙方驻工地项目负责人，负责合同履行，

按双方认可的施工组织设计（施工方案）和甲方发出的指令组织指导施工，确保保质、保量、按期完成施工任务，解决由方负责的务项事宜。

4、 遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，同时以书面形式通知甲方。

5、 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承但因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

6、 遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》，严格按安全标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育，随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

7、 认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

8、 服从甲方工地的观管理。负责乙方施工人员的防盗、防意外事意外事帮等安全事项。

9、 乙方在交货时通知甲方验收，甲方应在三日内完成验收，逾期视为合格，乙方负责安装验收前的成品保护工作，出现破坏应及时更换修补，承担相关费用。

10、 已方负责上报本工程相关竣工资料。

11、 效果图经相关部门已认可，乙方应甲方提供的效果图，联系设计单位完善施工图设讦，因乙方未能按甲方确信的效果图及施工图生产导致不能通过验收，则乙方承担给甲方造成一切损失。

第四条 关于工期的约定

1、 因以下情况严得影响工程施工，造成工期延误的，经甲方确认后工期可相应顺延：

（1） 设计变更和工和量增加；（2）不可抗力。

2、 因乙方责任，不能按期交货、中途无故售货停产或产品质量不合格返工等影响工期的，工期不顺延。第五条 关于工程质量的约定

1、 本工程以甲方相关质量验 收规定和国家、行业现行验收规范为质量评定验收标准。

2、 发生重大伤亡及其他安生事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3、 由于乙方原因造成质量事故，乙方必须赔偿给甲方造成的损失，并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准，返工费由乙方承担，并且工期不予顺延。

4、 非乙方原因造 成的质量问题，由乙方负责维修或更换，支付给乙方的`维修或更换费用由甲乙双方协商确定。

5、 工程总体质量保修期为工程验收合格后一年。质保期内，除人力不可抗拒原因乙方免费负责维修或更换，质保期外，乙方也需要进行维修，费用甲乙双方商定。

第六条 关于合同价款与支付的纳定

1、 双方商定本合同价款采用固定总价方式。

2、 因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

3、 工程支付方式：合同签订后付合同部价款20％做为预付款；货物全部到场，甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50％作为质保金，质保期后无质量问题一周内付清（无利息）。

4、 付款时，乙方需要开具符合甲方要求的发票。第七条 关天才洋供应的约定

1、 乙方付责施工中所有的材料供应，费用乙方承担。电线电缆、灯具材料选用祥见附件（供货清单）。

2、 乙方采购的材料与合同约定或双方确认的产品不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新提供符合要求的产品，承担由此以生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3、 乙方采购的材料在使用前，乙方应甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由乙方承担。

4、 甲方发现乙方采购并使用不符合要求的材料设备时，有权求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

第七条 违约责任

1、 乙方必须按照合同中确定的交货日期交货，否则，每延误一天，甲方有权在付款时扣除合同总价款的千分之一；延误达十天（含十天）以上的，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知到达乙方时合同解除。乙方必须妥善做好施工场地的保护和移交工作，按甲方要求将自有设务和人员撤出施工场地。同时在接到合同的通知后十五日内返还田方已支会款项银行同期贷款利息，承担因合同银除给发包人造成的一切损失，并一次性向发包人支付合同总价款10％的违约金。

2、 产品未达到合同约定的质量本、示准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，并在甲方指定期限骨返工直至工程达到合同规定的杯准，返工所发的费用由乙方承担，并且工期不予顺延。

3、 乙方应妥善保护施工现场 的设施，如造成损失照价赔偿。

4、 K如乙方违约，由此给甲方造成的所有损失，山乙方赔付，并一次性支付给甲方总价款的10％做为违约金。

第八条 争议处理

1、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方采取协商解决或请有产关部门进行调解。

2、 协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

第十条 附则

1、 本合同工式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等交力。

2、 本合同双方签字盖章之日起生效。

3、 合同的实质性变更（包括工程承包范围、合同工期、合同价款及支付方式、合同价款调整范围和方式、材料设务供应、质量及验收、违约责任和解决争议方法等的变更）必须以书面形式，并经双方共同签字、盖章确认后才有效变更。

4、 本合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 附件：

甲方（公章）：乙方(公章）：

委托代理人： 法定代表人：

匐同经办人： 合同经办人：

开户银行：

帐 号：

签订日期： 年月 日

签订地点：

安装合同范文集锦 篇10

甲方：_______________

乙方：_______________

甲乙双方根据《_____》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、检测工程名称：_______________

二、检测项目：乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务，消防设施安装合同。

1、火灾自动报警及联动控制系统;

2、消火栓给水系统;

3、自动喷水灭火系统;

4、泡沫灭火系统;

5、气体灭火系统;

6、防排烟系统;

7、防火分隔设施;

8、火灾应急照明及疏散指示标志;

9、其他建筑消防设施：

三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》(DB32/186)

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

六、检测费用及支付方式、期限：

七、违约责任：

1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的解决。

1、由_____机关_____;

2、向法院起诉。

九、双方协商的其他事项：_______________

十、合同份数：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)：_______________

地址：_______________

法定代表人：_______________

委托代理人：_______________

电话：_______________

传真：_______________

邮编：_______________

开户银行：_______________

账号：_______________

乙方(盖章)：_______________

地址：_______________

法定代表人：_______________

委托代理人：_______________

电话：_______________

传真：_______________

邮编：_______________

开户银行：_______________

账号：_______________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

安装合同范文集锦 篇11

单位名称:

单位地址:

法定代表人：

法人委托人：

电 话: 传 真:邮政编码：开户银行：帐 号：

纳税人代码：销售总部：电话:传真:

邮政编码：

传 真： 联 系 人：

双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。

一、产品和价格

买方根据 项目需要，经过比较和选型，决定向卖方订购商标的电梯 台;

二、合同生效

本合同经双方授权签署人签字并加盖公章或合同章后生效。

三、货款支付

1设备合同的付款方式在合同签订后按甲方需求产品排产前7个工作日支付设备款的20%作为预付款，提货前支付设备款的75％，余款5％在第一年保修期满后5个工作日内支付。如分批交货，则按比例分批支付。

2买方在本合同约定的产品交货期后60天时仍未按合同约定支付货款的，卖方可以视作买方自动退货并书面通知买方，也可以要求买方继续履行本合同。如卖方迟延交货超过原定期限60个日历天时，买方有权终止本合同，也可以要求卖方继续履行本合同，但卖方仍应向买方缴付本合同约定的违约金。并且卖方须于终止合同之日起的七天内，全额返还买方已支付的款项。

3 卖方在申请付款时，须向同时向甲方提供甲方财务部门认可的合法的等额发票，否则甲方有权拒绝或延期付款。

4 经卖方同意，计价和支付为不同币种的，按合同签订当日中国人民银行公布的汇率中间价结算。

四、交货日期

1 个日历天内将设备生产完毕，具备提货条件，将设备运至施工现场指定位置，最迟到货日期不得超过双方安装合同中的预约开工日期。

2 卖方在约定期内未收到预付款，或双方未对产品技术规格及设计确认的，卖方的交货日期将根据预付款收到的时间或产品技术规格及设计确认的时间（二者中以后一时间为准）以天为单位顺延。

五、货物到货后存放地点 工地现场买方指定地点。

六、货物存放方式

由卖方负责运输，并购买相关保险，货到工地后由卖方负责保管并为后续安装作做好准备工作。 产品运送到达地址为：

七、产品包装

1 卖方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

八、产品质量保证

1 卖方保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及营业设计图样，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

2 本合同中国产电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造;进口商标电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造;自动扶梯和自动人行道按 GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》标准制造；液压梯按我国拟等效采用的欧洲标准 EN81-2：1998《液压梯制造与安装安全规范》标准制造；杂物电梯按国家 JG135-20xx《杂物电梯》标准制造。

3 由卖方负责安装的产品，在买方合理正常的使用下，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的24个月。

4 按照国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。买方或使用单位必须与卖方签订《产品安装合

同》，由卖方负责产品的制造和安装质量。

5在质量保证期内，卖方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归卖方所有，由卖方统一回收。

6 产品投入使用之前，买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令），并遵照执行。

7 为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新，不补差价。

九、产品质量验收

1 本合同产品规格详见双方确认的“产品规格表”（附件一）。 2 双方履行安装合同后，卖方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并另向买方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

十、违约责任

1 除不可抗力外，卖方未按合同规定期限交货，或买方未按合同规定期限付清货款的，违约方必须按逾期部分货款总额的每天万分之四的比例，向守约方支付逾期交货或逾期付款的误期损害赔偿金。上述误期损害赔偿金是违约方对此类违约应付的且可预见的唯一损害赔偿费，对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

2 除不可抗力外，卖方不能交货，或买方中途退货或被视作自动退货的，守约方有权选择解除合同，违约方应向守约方支付不能交货部分或退货部分货款总额30%的违约金，守约方直接损失超过违约金部分，按照法律规定予以追究。

3、一旦电梯发生故障，如果卖方在收到买方发出的书面维修通知后的24小时内没有派专业人员到现场开始维修工作，买方可采取必要的补救措施，可动用涉及故障电梯的5％的保证金，请第三方维修。如超出5%的部分，须经买卖双方协商达成一致后，由买方先行垫付，但卖方须在接到买方书面通知后的3天内归还买方垫付的维修金并补足维修费用。

4、如本合同产品买卖部分按本合同约定提前终止或解除的，双方签订的产品安装部分同时终止或解除。

十一、其它

1卖方已具备交货条件，但买方未在合同约定的交货日期接收本合同产品的，卖方可免费保管60天，自第61天起，买方按如下价格向卖方支付仓储费： 国产电梯每台60元/天、进口的电梯每台120元/天，该仓储费在卖方发货前付清。2本合同产品的风险自产品安装完成且政府部门验收合格交付买方之日起转移。但不论何种情况，买方在没有付清本合同项下95%货款而获取产品的，该产品的所有权仍归卖方所有，买方不可另行转让和处置。

3 本合同及附件中的选择项以“√”示选定，以“×”示否定，“产品规格表”以双方授权签署人的签字并加盖公章以示确认。

4 本合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

5 本合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另行签订“合同修改书”，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。 6 “产品规格表”、“土建技术要求”、“营业设计图”、“另行约定事项”、“合同修改书”、“产品样本” 及其他与本合同有关的协议均为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。

7 买方自行对本合同产品进行额外装潢的，装潢设计方案需经卖方技术部门确认。未经确认，擅自装潢而造成的一切后果由买方承担。 8本合同正本一式肆份，双方各执贰份。

十二、保修及保养的约定:

1 、电梯在质保期内，由于卖方产品本身产生的质量问题，卖方承诺负责维修或更换。质保内容为：

产品质保期期限约定为自产品经政府部门验收合格后之日起的24个月。 （1）质量回访服务：

在经政府部门验收后的24个月内，公司将免费提供定期产品质量保证服务。在产品质保期内，按照“电梯保质期回访单”的项目要求，以每季度至少对用户实施一次，且每两次时间间隔不得

大于三个月的频次进行回访。质量回访人员将按回访要求对产品质量和运行状况进行了解，并对产品进行必须的现场检查或修理。 （2）售后三包服务：在质保期内对确由产品质量而非人为因素及不可抗力原因引起的零部件损坏予以免费更换。更换下的损坏部件由卖方统一回收、处理。

（3）24小时急修服务：公司在全国各分公司都设有24小时急修中心，在接到用户报修信息后，由急修中心通知相关维修站急修人员以最快的速度赶赴现场，迅速排除故障，并将故障原因反馈至公司急修管理部门，以便在今后采取相应的预防性措施。

（4）人员培训服务：买方应在质保期内为用户免费提供“用户手册”等电梯使用资料，并为用户培训电梯维护管理人员，使他们初步掌握一些电梯日常使用中的维修保养管理知识。卖方在产品验收后对买方人员或物业管理人员提供2个人次（为期3-5个工作日）的设备使用、简单故障排除培训（指现场培训，食宿由各方自理）。

2、卖方承诺，提供保养的方式为。保养具体内容为：

（1）每月定期保养服务：电梯保养人员根据“SMEC电梯维修工艺”的要求，根据“SMEC月度保养计划” 所规定的日期,按“SMEC电梯/自动扶梯保养作业报告”所列的项目逐项实施保养。 （2）年度周期保养：电梯保养人员根据年度保养计划周期要求进行保养作业。每月对电梯进行2次维修保养，其中间隔天数不超过15天一次。 （3）24小时应急修理服务。

（4）一梯一档记录：将买方每一台电梯的保养记录、故障现象、零部件更换情况进行归档。 （5）年检服务：我公司将配合用户做好政府主管部门对用户电梯的设备年检工作，对政府部门提出的保养环节、部位的整改内容及时进行整改。

（6）以上保养包含定期检查及故障维修的人工费及润滑油费用。

安装合同范文集锦 篇12

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商于__年__月__日在青岛市市南区(以下简称合同签订地)签订本合同，以资共同信守。

第一条：工程概况

1、工程名称：__工程__制作安装工程。

2、工程地点：青岛市__路__号。

3、承包范围：施工图纸范围__的制作与安装。

4、承包方式：乙方包工包料、包安全、包工期、包质量、包保修。

5、开工日期：__年__月__日(以甲方书面通知为准)。

6、竣工日期：__年__月__日。

7、合同工期：__天(本工期包含安装工程竣工验收所需的全部时间，已综合考虑了节假日等各种可能影响工期的因素)。

8、质量标准：合格。

9、工程保修期：工程保修期为__年。

10、本合同经双方签字盖章后生效，合同履行完毕终止。

第二条：产品名称、规格数量及综合单价、总价

1、本合同总造价暂定为__元，人民币大写：__元整。本合同综合单价由乙方一次性包死，已综合考虑了材料、人工价格浮动等因素，未经甲方书面同意，不得增调。本合同总造价包括但不限于主材费、制作费、运输装卸和现场搬运费、安装人工费、辅材费、检测费、保险费、管理费、利润税金、保修费等全部价款。除根据综合单价据实结算的工程总价款外，乙方无权就本合同项下制作安装工程向甲方主张任何权益。

2、本合同一经签订，本合同综合单价不随原材料及产品市场价格的变化做任何调整。

3、本合同产品名称、规格数量及综合单价详见本合同附件。

第三条：付款及结算方式

1、本合同无预付款。

2、成品、半成品进场，甲方支付乙方已进场货款总额的50%;安装完毕支付至已安装货款的80%;所有产品调试完毕、验收合格、取得主管部门颁发的合格证书，且结算完成、乙方向甲方提供__套合格竣工资料后，支付至合同总价款的95%;余5%作为质保金，待两年质保期满、无任何质量问题后全额无息返还。

3、达到付款条件后，乙方应于当月的25日前持甲方项目部签字确认的付款申请及相应数额的合格税务发票到甲方领取货款，经甲方审核无误后，于次月的的__号两天支付工程款。超出规定的提报时间或经审核与实际情况不符或未提供税务发票的，甲方有权拒绝付款，并不承担任何违约责任。在乙方补齐相关手续后款项转入下月__号支付。

4、结算依据：以本合同和工地现场签证等为结算依据(签证经甲方现场负责人签字认可，加盖甲方工程专用章后生效)。

5、结算方式：本合同为综合单价包死形式，按最终供货数量按实结算。

第四条：技术要求：

满足现行施工验收规范、设计图纸要求。部分材料应满足以下要求：

第五条：工期要求

1、进场时间：以甲方书面通知为准。

2、乙方应在本合同签订后__日内向甲方出具详细的供货施工进度计划，报甲方同意后并严格按照执行。

3、如遇下列情况者，经甲方签证确认后，工期相应顺延。

①因甲方施工现场不具备安装条件，而不能进行施工。

②因甲方修改(变更)施工图纸，而不能继续制作或施工。

③因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工。

④因施工现场停电或因电力不能满足施工需要，连续影响达八小时以上。

乙方应在上述情况发生后__日内向甲方提出书面延期申请，经甲方书面同意后，工期相应顺延。若乙方未在上述期限内提出延期申请，则视为乙方放弃延期申请的权利，乙方不得再以任何理由要求甲方支付任何费用。

第六条：双方责任

1、甲方责任：

①甲方应在乙方生产加工之前，无偿提供安装所需必要的施工图纸给乙方。

②负责乙方施工所需的水、电，费用由乙方承担。

③甲方无偿提供材料堆放的场地，甲方对乙方所供货物无看管义务。

④审核乙方编制的工程总进度计划，并按时向乙方支付工程进度款。

⑥对工程质量、进度进行监督、检查，组织工程竣工验收，办理竣工结算。

2、乙方责任：

①乙方负责本合同约定的安装工程一次性通过当地主管部门的质量验收，质量等级为合格。

②编制施工总进度计划、进场计划，并送甲方审定。

③按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保工期。

④做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作为交工文件附件移交给甲方。

⑤在施工中，承担由自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失。

⑥工程未经甲方或监理验收前，负责以合理的方式保护已安装和未安装的成品、半成品,如有损毁由乙方承担调换或赔偿的责任,且工期不予顺延。

⑦乙方施工人员应遵守工程禁令，精心施工，安全操作，文明生产。如因乙方原因造成工程事故，责任及费用均由乙方自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方需另行据实赔偿。

⑧工人食宿费用等均由乙方自行安排和承担。

⑨乙方保证具备签订和履行本协议的资质，保证不将本合同项下的工程进行转包或分包，否则甲方有权解除本合同。

⑩乙方指派为现场驻地代表，负责本合同约定的供货安装的全部工作，乙方给予该代表特别授权，无条件认可该代表的任何行为及签署的全部文件。

第七条：质量标准及检查、验收

1、质量标准：供货质量参照国家相关行业标准。乙方无条件提供检测报告一份，检测费用由乙方承担,材料代用必须经过甲方审核同意并签证认可后方可使用。

2、包装标准：本合同所述货物均由乙方按适宜运输、存放的方式包装。如因包装不妥造成货物损毁费用由乙方承担。

3、生产过程检查、监督：为了确保乙方能够按照约定全面适当的履行本合同，甲方有权随时对乙方的生产过程进行必要的检查、监督。对甲方提出的合理的问题及要求乙方应积极配合。对于不符合甲方制作要求的货物，乙方应无条件按甲方要求进行更换或重做，且工期不予顺延。

4、验收方式及标准：

①甲方可根据封存样品、及合同条款对货物进行抽样验收。

②货物进场前，乙方应提前书面通知甲方。货物进场时乙方需提供所有材料、设备的合格证和备案证明等验收资料，由甲乙双方共同对货物的品牌、厂家、规格型号、外观、质量、数量等进行验收，验收不合格的，甲方有权拒收。该等验收仅为初步验收，不作为乙方所供货物质量合格的依据。

__③安装完毕，乙方组织甲方及相关部门进行验收，并出具相关部门出具的检测报告，费用由乙方承担。

5、乙方在具备交工验收条件前五天，向甲方提交工程交工验收报告，甲方自接到验收报告后10个工作日内组织验收，验收不合格的，乙方须无条件按甲方要求整改至合格，且工期不予顺延。

6、安装工程竣工验收合格后__日内，乙方向甲方提交套完整的工程竣工验收资料，否则甲方有权拒绝支付相应款项。

第八条：违约责任

1、合同签订后，如果甲方有确切证据或者足够理由证明乙方已经不具备继续履行合同的能力，甲方有权解除合同，乙方退还已支付的工程款并承担合同总额__%的违约金。

2、如果乙方交付的产品与样品不符或所用原材料与合同不符，则视为乙方违约。甲方可选择终止履行合同、不予支付剩余工程款，乙方赔偿甲方合同总额__%的违约金，给甲方造成损失(包括但不限于第三方索赔，以下皆同)的，乙方应当据实赔偿;甲方选择继续履行合同的，甲方有权要求乙方无条件整改，且工期不得延误，如有延误，则乙方每天赔偿甲方人民币__元补偿金，造成甲方其他损失的，乙方应当据实赔偿。

3、乙方未按本合同约定的工期完成安装工程并经相关部门验收合格的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款百分之__的违约金。逾期超过__日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付百分之__的违约金，给甲方造成损失的，乙方应当据实赔偿。

4、如果乙方安装工程未一次性通过竣工验收的，乙方无条件按甲方要求返工直至安装工程竣工验收合格，因此造成工期延误则乙方赔偿甲方每天1000元补偿金。如果乙方拒不整改或整改后仍未因通过竣工验收，则甲方有权终止履行合同，剩余工程款不予支付，乙方应向甲方支付工程总价款百分之__的违约金，给甲方造成损失的，乙方应当据实赔偿。

5、在乙方履行了合同义务的前提下，甲方应如期支付工程款，如有延误则每天赔偿乙方人民币__元补偿金。

6、乙方未按甲方要求的期限进场或未按施工进度进行施工的，视为乙方不履行本合同，甲方有权解除本合同，乙方除应将甲方全部已付款全额返还外，还须向甲方支付工程总价款百分之__的违约金，给甲方造成损失的，乙方应当据实赔偿。

7、合同解除或终止后，乙方逾期离场的，每延期一日，乙方应向甲方支付违约金人民币__元，延期超过__日，视为乙方放弃场内的物品及材料的所有权，甲方有权无偿接管，因清理场地所发生的费用均由乙方据实承担。

第九条：保修与其它：

1、保修期限：自安装工程验收合格并交付使用之日起2年，保修过后提供终身维修服务。

2、保修项目内容及范围：

①因乙方材料质量、施工质量原因造成的质量缺陷由乙方负责维修，由此对甲方或住户造成的损失，由乙方负责赔偿。

②因乙方原因造成的其它质量问题。

3、因甲方原因所造成的质量问题不在保修范围内，但乙方仍承诺予以维修，但收取甲方维修成本费用。

4、乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业管理公司或业主)的通知后，应及时到现场，具体时间如下：

①产品出现质量问题，除人力不可抗拒原因外，乙方须在接到通知后8小时内赶到现场并于2小时内完成一般的维修。

②其他情况下，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及的保修项目。

③如果乙方未能在甲方提出保修要求48小时内到达或保修质量不能满足甲方要求，甲方有权另行安排进行维修，费用从质保金中扣除。质保金不足以支付维修费用的，甲方有权向乙方追偿。

第十条：争议解决方式

在执行合同中引起的双方争议应协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条：通知

甲方通讯地址：

乙方通讯地址：

任何一方均保证本合同约定的地址真实有效，保证对方按该地址邮寄的邮件均会得到本方的签收，若出现拒收、代收、被退回、无法送达等任何情形的，均视为对方的邮件本方已签收。任何一方更改地址，应提前七日书面通知对方。

第十二条：附则

1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均有同等法律效力。

2、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章后即生效。本合同签订后，双方如需要提出修改，经协商一致后，可以签订补充合同(协议)，与本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

授权代理人：授权代理人：

签字：签字

安装合同范文集锦 篇13

委托方（甲方）：___________________

承包方（乙方）：___________________

为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。

一、工程概况

1、名称：安装塑钢窗。

2、地点：_____________________

3、承包方式：采取大包干的形式。

二、结算方式

按投标的中标价格_______元/m2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。

三、甲方责任

1、提供现有的水、电、路及其场地。

2、及时提供施工方案。

3、负责乙方施工时的水、电费。

四、乙方责任

1、严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。

2、每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。

3、施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。

五、工程质量

1、乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。

2、服从甲方和见证方的施工方案。

3、凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。

六、付款方式

工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。

七、工期及其奖励办法

本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。

八、其他

1、本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。

2、本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：_____________________盖章乙方：_____________________盖章

___________年_______月_______日___________年_______月_______日

安装合同范文集锦 篇14

甲方：

乙方：xx有限公司

签订时间：20xx年 月 日

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程概况

工程名称：

工程地点：

工程范围：大楼主体亮化

工程内容：设备安装及调试

工程总价

详见附件（工程价格汇总表）

合同金额： 元

人民币大写： 整。

本工程采用总价包干的形式，一次包干；根据现场实际情况，如甲方需要增加设备，则双方另签订补充协议。

产品质量及安装调试要求

1、乙方须按附表内容向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关的合格证，说明书，相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到设备以及工程保质保量，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

4、由甲方提供安装场地及电源以及相关的人员配合。

技术标准及质量保证

（1） 施工标准：乙方对甲方大楼主体亮化施工，严格遵照

《中国电气安装工程施工及验收规范》GBJZ32-90-92

《电气装置安装工程低压电器设备施工及验收规范》GB50254-96

《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-20xx

（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

（3）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

（4）乙方对设备质保见附件（工程价格汇总表质保说明）

工程项目建设期限

合同签定后15日内进场施工，整个施工工期40天。（20xx年 月 日开工，20xx年 月 日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）

售后服务

1、乙方所提供的设备及系统工程质保期为一年。

2、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

3、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，48小时内解决故障，若在48小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常运行。

4、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

竣工验收及付款方式

项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，3日内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

项目施工安装、调试完毕后，由甲方组织验收，并签注验收结论。

付款方式：

签订本合同后，甲方须向乙方支付工程总金额的15%即：元，

大写： 作为预付款，乙方在收到甲方预付款后15天内组织人员及设备进场。

人员及设备进场后，甲方组织人员验收设备数量及质量，验收完毕后甲方须再向乙方支付工程总金额的50%即：元，大写：

设备安装调试完毕后，甲方须向乙方支付工程总金额的35%即： 元，大写：

约定事项：

为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

附表作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约

违约责任

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按合同要求向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的千分之一向乙方支付违约金。

其他条件

十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

十三、本合同一式四份，由甲方执二份（存档一份，财务一份），乙方执一份，备案一份。

十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

甲方： 乙方：

法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）：

联系方式： 联系方式：

安装合同范文集锦 篇15

甲方）：_________

买受人（乙方）：_________

甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。

第一条 标的物

1.产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号：_________ 原产地：_________ 生产厂家：_________

2.交易数量：_________

3.单价：_________ 总价款：_________

4.质量

（1）整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a.按照国家强制标准或者指导标准：_________执行

b.按照国际通用标准：_________ 执行

c.按照行业标准：_________ 执行

d.按照封存的样品标准执行

e.协商约定质量达到以下水平：_________

（2）以下部件的质量、性能标准或参数为

部件a：_________质量标准或参数：_________

部件b：_________质量标准或参数：_________

5.产品整体作业的性能应当达到以下水平：

以下部件作业应当达到以下水平：

部件a：_________ 作业水平：_________

部件b：_________ 作业水平：_________

6.产品的整体技术性能标准为：

以下部件采用以下技术：

部件a：_________采用技术：_________

部件b：_________采用技术：_________

7.产品功能

8.安全性能

对环境的影响：_________

对操作人的影响：_________

数据安全：_________

安全标识：_________

甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。

9.包装方式

防潮要求：_________

防晒要求：_________

抗震要求：_________

防灰尘要求：_________

外包装标识要要求：_________

审美要求：_________

第二条 运输

运输办理方：_________

运输费用负担方：_________

运输方式：_________

始发地点：_________

到获地点：_________

承运人：_________

第三条 交付

双方按照以下第_________种方式完成交付

（1）甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。

（2）乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。

（3）乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。

（4）除以上方式外的其他方式，约定为：_________。

甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。

第四条 风险转移

货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。

第五条 所有权的转移

所有权的转移遵照以下第_________项执行

（1）货物交付后所有权即转移至乙方

（2）货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商

第六条 检验

自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。 检验人：_________

检验技术手段：_________

检验方法：_________

检验合格的标准：_________

第七条 产品不合要求的补救措施

经检验，若产品质量合格率为_________ %以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求修理、要求更换，费用由_________方负担。 经检验，若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格

部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。

第八条 货款支付

支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式） 支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险）

支付时间或者期限：_________

支付地点：_________

第九条 担保

乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。

第十条 售后服务

甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由 _________ 方负担，这些工作应于_________ 年_________月_________日前完成。

产品正式投入使用后的_________内（时间）维修由_________方负责，费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供，费用由_________负担。

产品的升级事项约定为：

第十一条 知识产权约定

第十二条 违约责任

甲方履行不能应当承担的责任：_________

甲方迟延交货应当承担的责任：_________

甲方履行瑕疵应当承担的责任：_________

其他违约责任：

乙方履行不能承担的责任：_________

乙方迟延受领应当承担的责任：_________

乙方瑕疵履行应当承担的责任：_________

乙方迟延交付货款应当承担的责任：_________

其他违约责任：

第十三条 免责条款

当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任：

情形a：_________ 免除责任：_________

情形b：_________ 免除责任：_________

当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任：

情形a：_________免除责任：_________

情形b：_________免除责任：_________

第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。

第十五条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。 第十六条 保险

由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险，保险费由_________方负担。

第十七条 依据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请，批准之日即生效。

依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式：

（1）抵押人和甲方签字盖章则生效。

（2）本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。

（3）本合同自_________年_________月_________日生效。

（4）本合同自_________（附某一种或者多种条件）成就时生效。

本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。

第十八条 单据

甲方应于_________提交以下单据：

（1）提货单

（2）发票（VAT）

（2）使用说明书

（4）保修单/三包服务凭单

（5）其他单据

乙方应于_________提交以下单据：

（1）汇票/本票/支票/信用证/转帐凭单

（2）_________

第十九条 保护商业秘密约定

第二十条 若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。

1.向_________仲裁委员会申请仲裁

2.向_________人民法院起诉

第二十一条 本合同签订地点是：_________

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 住所：_________ 住所：_________

开户行：_________ 开户行：_________ 开户行帐号：_________ 开户行帐号：_________

法定代表人（公章）：_________法定代表人（公章）：_________ 联系电话：_________联系电话：_________ 授权代理人：_________ 授权代理人：_________

安装合同范文集锦 篇16

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经甲乙双方协商，甲方同意乙方承包的中央空调工程设计、供应及安装工程，为明确双方权利、义务关系，现甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，并依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，特制定如下条款，望双方共同遵守，严格执行。

1、工程概况

1-1、工程项目名称：

1-2、工程地点：

1-3、质量要求：空调设备、安装工程质量及施工要求均达到国家标准、规范，且验收合格；保证冬季室内温度可保持18-24摄氏度、夏季室内温度可保持22-28度。

1-4、合同工期：**年**月**日

2、合同范围

承包方式：乙方包工包料。

承包范围：中央空调系统系统的施工图纸设计、设备供应及安装包括：施工图纸的设计，中央空调的设备、材料供应、安装、系统调试、检测实验、验收、因质量问题引起的维修与更换、技术指导、培训及售后服务、保修、图纸深化设计与其他专业队伍的配合施工等。

售后承诺：

本工程所有设备及所有辅材从签定合同之日起免费保修维护五年，设备使用寿命期内提供维护服务。设备保修期内，由乙方负责所发生维修费用。设备保修期后在运行中发生故障，乙方接通知后在8小时之内上门服务，在产品保修期之外的维修配件，乙方按公司统一收费标准向甲方收取。

3、工程要求

3-1、乙方应根据甲方所提供的施工图纸进行中央空调系统的设计、购置和安装。

3-2、乙方严格按照设计要求及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的要求和规范进行施工。

3-3、乙方接受甲方和现场监理的指挥和监督。

3-4、施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

3-5、乙方负责竣工资料的编制并交给甲方资料室验收，不合格者必须无条件重做。

4、合同价款

4-1、合同价款（以下范围）：

本合同价款为固定总价，总价款为人民币68万**元。

本合同价款中包括：设备费、主材、各种施工所需的所有辅材费（包括运至施工现场并保管的全部费用）、安装费、现场内材料二次搬运费及配合现场其他施工单位发生的费用。

4-2、设备费、主材：见附表。

5、图纸

5-1、乙方向甲方提供图纸的日期和套数：合同生效时提供三套符合甲方设计要求的图纸。

6、项目经理

6-1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目代表为：，代表甲方履行本合同，负责施工现场的指挥、协调，涉及合同权利义务实质内容变更及工程结算文件，需甲方盖章后方能生效。

6-2、乙方委派的担任本工地履行本合同的项目经理为：曹同铭，全权代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。

7、承包方式

7-1、本工程采用包材料、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的总价及单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料及设备需向甲方报审，检验合格后方可使用。

7-2、乙方在签订本合同前已考察并熟悉图纸和现场内外的所有情况，在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失，均由乙方负责。

7-3、本工程的洽商、变更文件必须经甲、乙及现场监理三方代表签字、盖章后生效。

8、工程价款的结算与支付

8-A、乙方与甲方约定按下列方法支付：

本工程按工程进度分五次结合施工进度完成情况给予支付合同价款：

8-A-1、签订本合同3日内，甲方预付乙方合同价款的30%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。

8-A-2、人员、材料进场后施工两日内，甲方支付乙方合同价款的30%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。

8-A-3、主机到场，甲方支付乙方合同价款的25%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。

8-A-4、整体安装完毕，甲方支付乙方合同价款的10%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。

8-A-5、剩余5%工程款为质量保证金，在工程竣工后1年内无质量问题付清。

8-B、本工程保修期为五年，结算价款的5%将作为保修金，在保修期（整体工程竣工验收合格之日起开始计算满1年）后1个月内付清。

9、工程质量

9-1、工程质量：按照《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-20__）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20__）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB502010—20__）等规范的要求达到合格标准。

9-2、乙方应保证所用材料的质量达到设计要求，符合技术规范。

9-3、到场构件，由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题，导致安装时无法安装，无论甲方是否验收，给甲方带来的经济损失由乙方承担。

9-4、乙方必须保证工程满足本合同规定的质量要求，如有违约，其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

9-5、乙方必须对其承担的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质检标准进行过程的质量检验与控制。

9-6、分项工程一次性验收合格率100%，并满足甲方技术交底中的要求。

9-7、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织调试，并在调试车前48小时以书面形式通知甲方代表，通知包调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求提供必要条件，调试合格，工程师在试车记录上签字。

10、工期要求

10-1、合同工期：我方积极配合土建施工工作，做好空调安装预埋洞技术交底工作。待土建施工至具备我方工作条件时再确定工期，预计日历工期天。

10-2、整体施工进度须满足甲方总体进度计划要求，能随时突击完成局部关键部位的工程量。

10-3、甲方向乙方提供总进度计划图，乙方应认真阅读，并据此制定该专业工程进度计划表，交甲方审核后严格组织落实。

10-4、非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

11、甲方责任及义务

11-1、甲方义务协助乙方进行本工程合同约定所需的协调工作。

11-2、甲方提供的临电设施到二级配电箱合作指定位置，其余部分由乙方承担。

11-3、负责乙方与其它各工种的协调工作，及时向乙方提供工作面，并对乙方施工及管理进行监督。

11-4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

11-5、负责审核施工方案、施工总进度计划，实施对工程质量、工期、安全文明施工、合同管理、信息管理、投资控制的全面管理；

11-7、负责工程技术交底、工程检查验收，统一安排技术资料的收集归档；

11-8、负责协助乙方与有关部门联系，协助乙方协调现场工作关系；

11-9、协助乙方将施工所需水、电接到施工现场，保证施工期间的需要；并负责水电所产生的费用。

11-10、协助乙方开通施工场地的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

11-11、甲方为乙方提供货物短期贮藏场地及施工人员住宿场地。

11-12、检修口、出风口安装孔、回风口安装孔，主机基础台等装修或土建项目由甲方完成。

11-13、机房主电源由甲方引致主机配电柜内。

12、乙方责任及义务

12-1、负责合同范围内及与全部工程有关的各项工作，负责提供所用的各种机械、工具和材料。

12-2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期间内承担工程质量保修责任。

12-3、施工中按章办事，严格按施工方案施工，每道工序完成以后，必须由项目有关人员检查合格之后，才可进行下道工序。

12-4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力，严格按照国家规范及有关规定组织施工，并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工，以确保工期、质量和安全，并对此全面负责。

12-5、向甲方提供其管理机构人员名单、施工人员花名册及各种手续证件。

12-6、编制施工方案和施工总进度计划，根据施工方案和总进度计划的要求，有阶段工期要求的提交阶段作业计划，必要时按甲方要求提交旬、周作业计划，以及与完成上述阶段计划相应的施工安排计划，经甲方批准后严格执行，施工中应考虑与其他专业的密切配合。

12-7、乙方施工人员应严格遵守施工现场各项规章制度，安全文明施工。

12-8、乙方应定期对生产人员进行文明生产教育，遵守文明施工生产的管理规定。

12-9、乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则，必须做到工完场清，即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

12-10、乙方人员无论在生活区或施工现场内，应遵守甲方的有关规定、信仰，凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博，甲方有权对乙方处以1000元以上的罚金。

12-11、乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料，不得无故破坏，如发现外来人员破坏工地财物，应及时汇报甲方管理人员，甲方将按实际情况予以奖励。

12-12、积极参加和配合甲方的贯标活动，积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

12-13、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工作业，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工作业现场的管理规定，做到文明施工作业；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

12-14、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收，提供给甲方所有施工和技术资料及各种所需竣工验收资料；

12-15、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称，对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任。

12-16、保证施工现场的整洁，负责清理自身产生的建筑垃圾。

12-17、隐蔽工程完工后，及时书面通知甲方及监理进行验收合格后，方可继续进行施工。

13、材料、设备供应

13-1、工程所用材料及设备由乙方组织供应，货物到达现场后，由乙方组织甲方及监理对材料质量、规格给予验收，但甲方对货物的验收通过不能免除乙方对工程质量应承担的责任；乙方所使用的工具和器具应自己给予配备；

13-2、乙方供材料由乙方通知甲方派人参加验收，并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管，合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，由乙方应自行承担，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；乙方供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符，甲方可拒绝接受。

13-3、乙方为完成作业要求自带或自行租赁施工机具设备；

14、工程管理

14-1、乙方必须服从甲方的各项管理规定，对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款。

14-3、乙方在施工中，由于自身原因造成质量和安全事故等损失，概由乙方负责。

15、工程验收

乙方应确保所完成施工作业分批、分项、分部工程的质量，应符合本合同约定的质量标准，由甲方提供表格，由乙方负责填写，待甲方委托人签字验收合格后，方可进行下道工序。乙方施工作业完毕，应向甲方提交完工报告，准备齐全相关的竣工资料，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工作业成果进行验收。如甲方对验收有异议，应以书面形式给予通知。乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

16、工程保修

16-1、甲方在保修责任期（五年）满后，甲方向乙方发出保修完成证明书。

17、合同争议的解决

17-1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成的，向合同履行地人民法院起诉解决。

17-2、发生争议后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议解除合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）法院要求停止合同履行的。

18、违约责任

18-1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方不按时向乙方支付工程款，每延误一日，应向乙方每日支付总工程款千分之1的违约金；

（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

18-2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付每日千分之1的违约金；

（2）乙方施工作业因施工原因造成质量不符合质量标准，乙方自行承担返工费用；

18-3、一方违约另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

19、合同解除

19-1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

20、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。

21、保密条款

双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失，由泄密方赔偿对方损失。

22、其它事项

本合同不包含主电源及装修，土建相关工程。合同未尽事宜，双方协商另订。

23、合同份数

本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各一份；本合同副本两份，甲乙双方各一份。

合同订立时间：**年**月**日

合同订立地点：

24、合同生效

本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（必须有书面委托书）、加盖单位公章后生效。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

委托代理人：法人或委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

签订日期：**年**月**日

安装合同范文集锦 篇17

甲方：

乙方：

联系人： 联系方式：

一、 乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，双方就乙方为甲方398工地立本合同，以资共同遵照执行。

以上工程总金额为人民币： 元（大写： ）由乙方向甲方提供税务发票。

二、 施工日期及安全责任：

合同签订后一个工作日内乙方进场施工，（ ）个工作日内完工。施工期间的一切安全事故责任均由乙方负责。

三、 系统维护：

从设备安装完毕后甲方验收合格之日起，乙方提供一年免费上门维护。当甲方设备出现故障时，乙方在接到甲方维修通知后应在24小时内赶到现场进行维修，一般故障24小时内排除，较大故障48小时之内排除。在排除故障时甲方应给予配合。一年免费维护期后乙方可为甲方提供有偿维护。

下列情况不属免费维护范围，乙方可为甲方提供有偿维护：

1. 人为因素造成的损坏。

2. 用户自行更改、维修造成的损坏。

3. 地震、火灾等自然灾害以及意外事故引起的损坏。

四、 验收：

乙方安装调试完毕后，即通知甲方进行验收，甲方确认运行正常后视为合格。

五、 费用结算方式及期限：

乙方安装调试完毕经甲方验收合格后，一个工作日内甲方支付乙方工程款人民币： 元（大写： ）；

工程款转入以下账号：

户名：四x有限公司

账号：

开户行：建涪城支行

六、 违约责任：

甲方无正当理未按时向乙方支付工程款，乙方有权要求甲方承担本合同总额10%的违约金。

七、 其它：

本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方同意依法向甲方所在的人民法院起诉。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（章）： 乙方（章）：

代表人： 代表人：

年 月 日 年 月 日监控安装合同

甲方：

乙方：

联系人： 联系方式：

安装合同范文集锦 篇18

合同编号：______________

甲方：____________________ 乙方：___________________

身份证号码：______________ 身份证号码：_____________

联系电话： _______________ 联系电话：______________

根据我国现行的有关法律、法规的要求，双方议定乙方承揽甲方 的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

第一条　标的

乙方承揽甲方所需 的加工与安装合同标的额为：____(大写： )。

第二条　制作 的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币万元)

1.

________________________________________

2.

________________________________________

3.

________________________________________

注：整个承揽加工合同按每个 的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

第三条　加工、制作与安装、要求

1. 安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____平米。

2.使用材料：___________________________________

第四条　验收标准和方法

①乙方将 样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

②甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验 。

第五条　交货时间和地点及包装运输要求

1.交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。

2.交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

3.包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

第六条　安装及验收与售后服务

1.乙方对制作的 进行安装;

2.经乙方安装的 ，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该___ 价值扣除_____ %做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);

3.乙方承诺为甲方制作的 因质量出现问题，_____年内免费进行保修，超过_____年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费;

4.乙方承诺对甲方使用的 进行终身维护。

第七条　结算方式、期限及安装费用

1.甲、乙双方签订的合同生效后 日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额 %的预付款。

2.乙方交货后 日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额 %的价款，累积达到合同标的额的 %。

3.乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后 日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额 %的价款，累积达到合同标的额的95%。

4.剩余的合同标的额 %(_____元)价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

第八条　甲方违约责任

1.甲方在乙方为其制作 期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____ ‰的违约金;

2.甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____ ‰的违约金。

第九条　乙方违约责任

1.乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金;

2.乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担;

3.乙方未按合同要求的时间交付 ，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____ ‰的违约金。

第十条　纠纷的处理

当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。

1.因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交 仲裁委员会仲裁;

2.因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向 人民法院起诉。

第十一条　附则

1.本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

2.合同执行过程中甲、乙双方对具体制作 数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效， 规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

甲方：_____________________ 乙方：______________________

住址：_____________________ 住址：______________________

联系电话：_________________ 联系电话：__________________

开户银行：_________________ 开户银行：__________________

账号：_____________________ 账号：______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

签订地点：__________________ 签订地点：__________________

安装合同范文集锦 篇19

甲方：宣城百汇置业有限公司

乙方：河北明康机电设备有限公司

经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.

二、甲、乙双方的责任和义务

甲方

1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;

2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;

3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;

4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

5、遵守本协议其他相关条款.

乙方

1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;

2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;

5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;

6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;

7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;

8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

三、本工程施工范围、工期要求

本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

四、安装费用及付与方式

1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。

2、安装费用的付与：

(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;

(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

(4)安装费的3%为总包配合费用。

五、甲乙双方需补充说明的事项

六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

甲方(代表)签字：

X年XX月XX日

乙方(代表)签字：

X年XX月XX日