延期交房赔偿协议(精选5篇)
延期交房赔偿协议 篇1
甲方:______________公司,地址:______________,负责人(授权签订本协议):_________________,联系电话:_____________
乙方:______________
实际住址:______________
联系电话:______________
甲乙双方在__________年_____月_____日签订了《商品房买卖合同》,合同约定乙方购买甲方开发的__________小区_____号楼_____单元_____室商品房一套,房屋面积为__________平方米(合同号:______________,备案号:_________________合同登记备案__________字第201________________号),由于贵公司的原因,造成实际交房时间为_____________年_____月__________日,比合同约定时间延迟__________日。现就双方履行合同中出现的纠纷,经双方自愿平等协商,达成以下协议:
一、乙方自行办理所购房屋的房产证,甲方积极协助乙方办理房产证。
二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商,就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下:_________________甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写:______________元(¥_______________元),乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。
三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷,乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则,向甲方支付违约金__________元。
四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。
甲方:_____________有限公司
签字:_________________
签订时间:_________________
乙方:_________________
签订时间:_________________
延期交房赔偿协议 篇2
延期交房赔偿协议范本格式
甲方:______________公司,地址:______________,负责人(授权签订本协议):_________________,联系电话:_____________
乙方:______________
实际住址:______________
联系电话:______________
甲乙双方在________年________月________日签订了《商品房买卖合同》,合同约定乙方购买甲方开发的__________小区_____号楼_____单元_____室商品房一套,房屋面积为__________平方米(合同号:______________,备案号:_________________合同登记备案__________字第201________________号),由于贵公司的原因,造成实际交房时间为________年________月________日,比合同约定时间延迟__________日。现就双方履行合同中出现的纠纷,经双方自愿平等协商,达成以下协议:
一、乙方自行办理所购房屋的房产证,甲方积极协助乙方办理房产证。
二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商,就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下:_________________甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写:______________元(¥_______________元),乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。
三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷,乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则,向甲方支付违约金__________元。
四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。
甲方:_____________有限公司
签字:_________________
签订时间:_________________
乙方:_________________
签订时间:_________________
延期交房赔偿协议 篇3
甲方(出卖人):__________________置业有限公司
乙方(买受人):______________栋单元房业主
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区,按照合同约定甲方应于__________________年__________________月__________________日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于__________________年__________________月__________________日办理竣工验收并于__________________年__________________月__________________日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于__________________年__________________月__________________日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为__________________年__________________月__________________日,自合同约定交房日期起合计违约270天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计__________________年__________________个月(共计__________________元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约__________________万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
甲方(出卖人):_________________乙方(买受人):__________________栋单元号业主:_________________
签订时间:_________________签订时间:_________________
延期交房赔偿协议 篇4
甲方(出卖人):__________________置业有限公司
乙方(买受人):___________________栋单元房业主
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区,按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于_______年_______月_______日办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为_______年_______月_______日,自合同约定交房日期起合计违约______________天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计_______年_______个月(共计______________元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金__________万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
甲方(出卖人):_________________乙方(买受人):__________________
签订时间:_________________签订时间:_________________
延期交房赔偿协议 篇5
甲方(出卖人):______________________有限公司
乙方(买受人):__________________栋单元房业主
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的“______________“小区,按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为_______年_______月_______日,自合同约定交房日期起合计违约________天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
甲方(出卖人):_______________乙方(买受人):________________
签订时间:_______________签订时间:_______________
-
单位员工安全出游协议(精选3篇)
单位员工安全出游协议篇1单位员工安全出游协议组织单位:参与者:单位员工一、在上述单位的组织下,参与者自愿参与自年月日起至年月日止的北戴河游玩活动。二、此次活动为福利性质非营利性活动,并存在潜在的危险性,参与者应知晓此情况。三、组织单位承担保障参与者此...
-
变压器修理合同范本(精选3篇)
变压器修理合同范本篇1出租方:(以下简称甲方)使用方:上杭县xx年危桥改造工程A标项目部(以下简称乙方)因乙方承建的上杭县xx年危桥工程永安桥项目无工业用电,经协商甲方表示对乙方桥梁建设项目的大力支持,愿意将甲方果场用电借用于乙方。为明确甲、乙双方在临时供用电过...
-
安装设计合同(精选4篇)
安装设计合同篇1设计单位:设计编号:合同编号:____年____月______日订建筑安装工程设计合同订立合同双方:建设单位:__________________,以下简称甲方;设计单位:__________________,以下简称乙方。为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察...
-
餐饮联营合同/协议(通用3篇)
餐饮联营合同/协议篇1甲方:住址:法定代表人:联系人电话:乙方:住址:法定代表人:联系人电话:为了促进生产发展,甲乙双方本着平等互利的原则充分协商,决定联合经营_________企业(公司),特订立本合同,以便双方共同遵守。第一条联营项目联营项目名称:联营企业名称:地址:_________市___...