公寓楼装修工程施工劳务承包合同（精选3篇）

公寓楼装修工程施工劳务承包合同 篇1

甲方：

乙方：__________________

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就____劳务施工承包事宜协商达成一致。

订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：____

工程地点：___

工程承包范围

___1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。

第二条工程工期

1、计划开工日期： 年 月，计划完工日期：2 月 日。

2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排。

第三条工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。

第四条组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同;

2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第五条甲方责任和义务

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第六条乙方责任和义务

1、遵守国家政策和法律法规;

遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;

根据业主或甲方的计划要求，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;

承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员保质保量到位。

技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。

特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;

接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。

因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;

妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品;

9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;

禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;

禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

第七条环境保护、安全生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;

依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;

加强对现场操作工人的安全教育;

认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;

随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。

由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;

保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;

避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第八条材料、设备供应与管理

1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备;

因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。

如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;

材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

第九条承包方式、价格及包含的内容

1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元;

1#、5#楼按每平方米1800元的45%结算。

2、承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;

各类材料的场内二次倒运;

自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;

包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;

劳动保护用品费用;

安全防护设施的搭拆;

文明施工费用;

承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;

预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。

甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。

3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第十条结算办法及付款方式

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。

所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。

3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 _______%的劳务管理费。

第十一条施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;

甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;

验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;

甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

第十二条工程保修

1、保修范围、期限：______________

2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

第十三条保险

1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十四条争议

1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;

否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

4、调解要求停止合同工作，且为双方接受;

5、仲裁机构要求停止合同工作;

6、法院要求停止合同工作。

第十五条合同履约保证金

1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。

若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;

若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的'内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金。

第十六条合同终止

双方履行合同全部义务;

劳务报酬价款支付完毕;

乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;

保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

第十七条合同份数

本合同一式_______份， 甲方_______份;

乙方_______份。

第十八条合同生效

本合同自双方签章后生效。

甲方：______________

乙方：______________

合同签订时间：______________

合同签订地点：______________

公寓楼装修工程施工劳务承包合同 篇2

甲方：

乙方：男(女)，民族，出生年月日，文化程度：，身份证号：，住址：四川省市(县)镇(乡)村组。

根据有关法律的规定，经甲乙双方协商，现甲方聚源镇三坝村居民安置点灾后重建工程在乙方同意甲方付款条件，保证质量、工期的前提下，双方本着自愿、互惠、互利的原则，就劳务单项承包事项达成如下协议，故订立本合同。

一、工程概况：

二、工程承包范围：

1、图纸所包含的全部施工分项内容：

劳务承包范围按施工图(建施、结施)、图纸会审记录及招标答疑相关工程技术核定单(设计变更)国家规定的技术要求内容及全部模板工程，还包含：劳务工作内容以基础混凝土垫层模板开始的所有模板制作、安装、拆除工作及施工过程中与甲方的技术、管理配合工作安全文明施工。

2、该工程所使用的周转材料均由甲方承担，包括：

(1)施工中使用的模板、架管架料、丝杆、顶托由甲方提供。辅材(钉子、铁丝、封口胶带、火钩等)由乙方自理。

(2)现场安全、文明施工及相关单位要求所用的防护材料(安全帽、安全绳、个人劳保用品均由乙方承担)。

(3)甲方只提供大型机具龙门架、塔吊、搅拌机(其他机具及工具由乙方自行承担)。

(4)承担所有相关周转材料的装卸。

3、施工用电由甲方接到二级配电箱，二级配电箱以后由乙方承担人工费用;各楼层配电箱以后临电均由乙方承担材料和人工费用;工程照明和加班所用灯具、灯线均由乙方负责(必须符合安检要求)。

4、甲乙双方所确认单价认可后，乙方不能以任何借口与理由向甲方提出增加价格上调。如在施工中出现，按此项协议内容，乙方向甲方交纳质量信誉保证金，甲方有权不退还给乙方;如按协议退还保证金后，出现以上问题，甲方有权在总工程款扣除乙方向甲方交纳的保证金壹拾万元。

5、乙方劳务应提供的其他设施和人员：

(1)建筑工程意外伤害险由甲方购买，若有工伤事故发生由保险公司赔付，叁仟元以内将由乙方自行负责。

(2)甲方交付乙方完整建施、结施，施工图一套，乙方人员参与该项目管理与会审、签证、设计变更、检查验收，甲方概不承担所实际费用开支。

三、工程承包单价和计算方式：

计算方式以施工图为准，按模板接触面积计算。

1、四层建筑模板接触面单价元/㎡，大写：(其中：安全文明施工费元/㎡，施工放线配合费元/㎡，模板制作安装拆除费元/㎡，剔打清补元/㎡)

2、十一层建筑模板接触面单价元/㎡，大写：(其中：安全文明施工费元/㎡，施工放线配合费元/㎡，模板制作安装拆除费元/㎡，剔打清补元/㎡)

四、由乙方向甲方交纳元安全文明施工、质量进度、信誉保证金，主体封顶后一次性退还给乙方。

五、工程款支付方式

工程劳务费支付比例

A、无劳务预支付费

B、工程基础完整验收合格后支付该分部工程量劳务工费，主体完成四层付该部分工程量劳务人工费的 %，主体八层完工付该部分工程量的%的劳务费。主体完成封顶后验收合格付该单位工程量的 %，全部竣工验收合格后除去质保金，其余的甲方在60日的工作日付清。

C、劳务承包人在领取劳务费时按甲方财务制度要求领取，附劳务工资表身份证复印件，在项目部的监督下发放在劳务工人本人手中。劳务施工人员只能在施工及生活区域工作或活动。

六、工资的发放

1、在甲方的监督下，乙方按照工资表发放工资，工资发放表件交项目部存档。经甲方、乙方协商，如果按合同某阶段甲方付款不足发放民工工资，由乙方垫资。乙方应按时发放工资，不得拖欠，克扣工资。在甲方按本合同约定支付了费用后，乙方因工资问题与劳务人员发生纠纷由乙方自行解决，概由甲方无关，乙方并不得因此影响甲方工程进度和质量。若因此影响甲方工程施工，视为乙方违约。乙方应承担赔偿甲方的一切损失(包括直接和间接)的费用，此工程模板劳务合同总额的15%的经济赔偿。

2、在春节或其它节假日或平时，甲方按工程进度规定以外尽最大努力支付人工工资，乙方必须保证不在工地上闹事或打架斗殴，如有发生对甲方造成的损失(包括直接或间接损失)、名誉损失等均由乙方负责赔偿。

七、质量要求所有分项工程须经甲方质检、项目部、监理单位一次性验收合格。如经验收不合格，所产生的材料、人工费及工具费用由劳务承包人执行承担。

八、工期要求

工期要求：从开工正式日期到竣工时期总工期为日历天。

如未达到甲方规定的工期要求，按施工单位与甲方所签合同的效力，乙方承担其全部经济与法律责任，并予以处罚(如推迟一天处罚元，提前按约定奖励元。)

九、处罚

1、由监理、业主及项目部、甲方管理人员提出的质量问题，甲方应书面告知乙方。乙方不能在规定的期限内及时落实整改的，由甲方处罚乙方/次，并立即限期整改落实。

2、对甲方管理部签发的停工、安全隐患、质量、合理进度通知书不遵照执行的，处罚乙方500元/次。

3、甲方严禁乙方工人在施工现场内打架斗殴，对乙方斗殴者可先处以XX元/次的罚款，再行划分责任进行处罚，情节严重者送公安机关追究其刑事责任。

4、私自拿取任何材料均视为盗窃，一旦发现，以所拿材料实际价格的十倍处罚，赔付甲方。其一切经济、法律责任均由乙方承担，概与甲方无关。

5、因乙方所做的成品经业主或项目部检查不合格的一律返工，无任何理由拒绝，并承担所造成的全部直接或间接经济损失给付甲方。

6、现场各班组每天所使用的材料必须清理干净，做到工完场清。未即时清理的，处以200元/ 次的罚款，并赔偿材料损失。架管、扣件、木方、模板、丝杆、顶托等材料均按定额耗用量给予乙方，如有材料实际用量超过按进度核算的材料正常用量，超出部分乙方按购买价赔偿给甲方。

7、乙方在施工中必须无条件服从甲方管理人员的合理指挥、安排、督促。如有不服从者，甲方有权责令乙方停工或限期退场，造成的损失由乙方承担。

8、乙方在施工总应自始至终贯彻执行安全施工操作规程，上班不准穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、背心、不得酒后作业，指定专人责任施工中的安全检查工作，如有违者给予50——500元/次的罚款，发现安全隐患及时汇报解决。如乙方发现问题，知情不报者，甲方有权给予甲方负责人签字：乙方负责人签字(印鉴)

(公章)住址：

身份证件号码：

_____年___月___日_____年___月___日

公寓楼装修工程施工劳务承包合同 篇3

甲方(发包方)：(以下简称甲方)

乙方(承包方)： (以下简称乙方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条、工程概况

1、工程名称：王元海天佳苑小区

2、工程地点：清浦区盐河镇王元村

3、施工范围：4、合同价款：安装，税金由乙方承担，材料检测费用由甲方承担，若要变更施工内容、变更材料，工程造价按实计算。

第二条、关于材料供给的约定

乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用对工程造成的损失由乙方负责。要求电线为大厂生产的无锡品牌，另所购的开关插座盒配件必须先提供样品经公司领导同意后再购买，其他材料检测必须合格。

第三条、关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《建筑水电工程质量验收规范》GB-20xx并参照其他地方标准、质量评定验收标准。

2、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所以整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

3、乙方对现场所有已完成施工成品负有保护义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲打安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面包刨槽及设计变更除外)，均乙方自费修补恢复原状，造成甲方及其他损失的零星赔偿。

4、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

5、工程竣工：乙方应提前通知建设单位、监理验收，并办理验收手续。

第四条、关于安全生产文明施工现场治理的约定

1、乙方严格遵守工地上的一切规章制度。

2、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

3、乙方必须服从管理，保持现场清洁。及时整理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。保持现场整齐文明。

第五条、工程付款方式、结算的预定

1、付款进度：一层屋面板浇好后付总价的10%，主体成功付总价的20%，竣工验收后付至总价的95%.保留总工程款的5%作为保修金，保修金返工还按国家相关规定执行。

第六条、纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条、工期要求

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、执行项目部安排的工期时间，每延迟一天执行甲方与业主签订的大合同的要求。

第八条、施工安全

乙方负责施工期间施工范围内的人身设备安全事项，乙方对各种安全措施事故承担完全责任，甲方有权监督和指导乙方及时排除安全隐患，杜绝安全事故。

第九条、附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲 方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：

日 期： 日 期：