网签版产品买卖合同（精选13篇）

网签版产品买卖合同 篇1

甲方：　　乙方　　甲方委托乙方对苗木基地的苗木进行种植。经双方商定，签订如下合同。　　一、工程概况　　工程名称：　　工程地点：　　种植范围; ，约35亩　　工程期限：本工程工期为壹个月，　　二 承包形式　　本工程采用包工包料护管理的形式由乙方组织施工。　　三、组成合同的文件：　　合同文件应能相互解释、互为说明，其组成本合同的文件包括：　　

1、本合同协议书　　

2、图纸　　

3、工程量清单　　

4、工程报价单或预算书　　

5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　四 苗木规格价格及合同总价　　五 质量标准及质量保证　　

1. 乙方在施工过程中，所用绿化材料应符合指定的品种和规格　　

2. 乙方工程竣工验收后________年绿化的养护管理，苗木成活率保证达到100%　　六 付款方式　　

1、本合同采用固定综合单价方式　　

2、工程付款：　　双方约定的工程款支付的方式和时间：　　

（1） 本合同签订后由甲方预付30万作为预付款，于________年____月____日之　　前付清。　　

（2） 施工完毕支付至工程总价的90%　　

（3） 结算总价的10%将作为工程养护金，质保金完工后________年内一次性付清　　七 甲、乙双方责任　　

1.甲方负责提供临时用房，提供水电，保证施工正常运行；　　

2.甲方协调、处理施工中发生的不可预见问题　　

3. 乙方负责按进度施工，工程量变更向甲方通报情况，按甲方的总体安排如期优质量完成工程任务；　　

4. 乙方负责派项目经理对工程实施全面负责。　　八 违约责任　　

（一），甲方违约责任：　　

1.甲方不按时支付工程预付款,导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。　　

2.甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。　　本合同履行中发生上述情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约对承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。　　

（二）承包人违约承担的违约责任：　　1,因发包人原因或发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。因施工单位原因延误总工期每延迟一天罚款500元.　　2,工程质量达不到招标文件要求，施工单位须无偿返工直至达到合格。　　九 合同生效　　双方约定合同副本份数： 份，甲乙双方各 _份。　　合同订立时间：________年 ____月____日　　合同订立地点：　　本合同双方约定：双方签字盖章后生效　　甲方： 乙方：　　委托代理人： 委托代理人：日期：____日期

网签版产品买卖合同 篇2

甲方：　　乙方__________________________　　为进一步加强厂商合作，拓展市场，延伸服务；本着互惠互利，共同发展的原则；甲方对乙方提供销售奖励政策，为明确双方责任与义务，特订协议如下：

一、乙方享受促销活动的资格及条件：；　　

1、乙方遵守甲方销售政策，坚持在合同限定区域内销售，不搞恶意降价倾销，不向区域外市场倒货、窜货。如果有上述情况发生，取消活动资格。

2、积极配合甲方之月度销售政策，集中资源销售甲方产品；　　

3、本次活动时间内有一个月没有进货或中途中断合作关系，不享受本次活动。

4、基础销量与目标达成要求：　　

A、基础销量要求：________年4－____月份累计销售额达到33万以上。

B、成长率要求：较同期成长10%以上

C、进度要求：每月不得低于总目标的20%

D、产品结构调目标：中高价面占比25%　　

二、销售目标：4-____月累计销售目标 单位：万元　　

三、奖励方式：　　

1、老板娘购买金银饰品基金奖励：　　说明：　　

A、成长率大于等于10%小于20%，中高价面占比大于25%返利1.0% B 、成长率大于等于20%，中高价面占比大于25%返利1.2%

C、成长率大于等于10%小于20%，中高价面占比小于25%返利0.8%

D、成长率大于等于20%，中高价面占小于25%返利1.0%

2、本次活动另设中高价面（含1元干脆面）销量排名奖：　　

A、活动对象：参与本次活动的所有签约　　客户　　B 、考核办法：以活动期间，中高价面的销售箱数进行排名

C、奖励办法：　　a、销量冠军奖：奖励价值8000元，液晶电视一台 b 、销量亚军奖：奖励价值5000元，苹果手机一部 c、销量季军奖：奖励价值3000元，笔记本电脑一台　　

四、本协议执行时间自________年____月____日至________年____月____日止。

五、本协议一式两份，双方签字盖章之日起生效，其他未尽事宜双方协商解决。　　甲方：____市北XX公司乙方：　　委托代理人：

委托代理人：　　签订日期：

签订日期：

网签版产品买卖合同 篇3

甲方：______________　　乙方：______________　　依据《民法典》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜商量一致订立本合同，以便一起遵守。　　

一、合同价款及付款方式：　　本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金 元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。　　

二、产品质量：　　

1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，假如乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。　　

2、假如甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。　　

三、违约责任　　

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。　　

2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟____日承担货款的万分之五违约金，延迟____日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。　　

3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟____日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟____日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。　　

4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。　　

5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。　　

四、其他约定事项　　本合同一式两份，自双方签字之日起生效。假如出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。　　

五、其它事项：　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________　　开户银行：_________________ 开户银行：_________________　　账号：_____________________ 账号：_____________________　　________年____月____日

网签版产品买卖合同 篇4

甲方：______________　　乙方：______________　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利与诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。　　

一、合同价款及付款方式：　　本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金 元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。　　

二、产品质量：　　

1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷与质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。　　

2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。　　

三、违约责任　　

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。　　

2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟____日承担货款的万分之五违约金，延迟____日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。　　

3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟____日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟____日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。　　

4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失与运输费用。　　

5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐与结算，不得刁难。　　

四、其他约定事项　　本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。　　

五、其它事项：　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________　　开户银行：_________________ 开户银行：_________________　　账号：_____________________ 账号：_____________________　　________年____月____日

网签版产品买卖合同 篇5

关于煤矿机电产品买卖合同范文　　买受人编号：________________　　合同编号：________________　　设备(配件)名称：________________　　计量单位：________________　　数量：________________　　要求交货期：________________　　合同单价(万元)：________________　　单价：________________　　合同交货期：________________　　总价：________________　　主辅机型号规格：________________　　买受人：________________　　出卖人：________________　　订货单位：________________　　供货单位：________________　　单项工程：________________　　通讯地址：________________　　帐号：________________　　质量标准：________________　　质量保证期：________________　　防爆检验合格证号：________________　　验收方法及期限：________________　　运杂费用承担：________________　　包装费用承担：________________　　运输方式：________________　　交(提)货地点：________________　　违约责任：________________　　选择供货厂家：________________　　争议解决方式：________________　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第_____种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依向人民法院起诉。　　鉴(公)证意见：　　鉴(公)证机关(章)　　经办人：________________　　________年____月____日　　其他约定事项　　承包单位(章)　　此合同一式______份，出卖人______份，买受人______份，鉴(公)证机关______份。　　说明：本合同未尽事宜按《民法典》有关规定执行。　　合同签订地点：_____________________　　合同签订时间：________年____月____日　　监制部门：_________________________　　印制单位：_________________________

网签版产品买卖合同 篇6

卖方（以下简称甲方）：　　XX厂）　　买方（以下简称投资咨询服务有限公司　　根据《民法典》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。　　

一、 基本情况：　　购买甲方坐落在工业园_（村）占地89亩，办公楼建筑面积 20平方米，厂房建筑面积_17708平方米，并配套场地32655_平方米，按红线图为准。　　土地使用权限为年，自年月年_11____月____日止。　　

二、 总价格及其它费用：　　办公楼、厂房及院落总价款为人民币壹仟叁佰肆拾万元整134X0000__元。　　

2、 土地使用税费按国家有关规定由甲方每年支付给有关部门。　　

三、 付款方式、期限及交房期：　　

1、 厂房总价一次付清，签约日支付定金人民币贰拾万元（大写）。________年后交付使用，同时在收到甲方厂房后支付人民币壹仟叁佰贰拾万元_万元（大写），__元　　以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳 1　　金按银行利息的二倍，如逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的10%计。　　

四、甲方责任：　　

1、应保证所提供的各种证件合法、有效。　　

2、所有资产包括供水供电系统能够正常使用。　　

3、按清单所列项目交接清楚。　　

4、合同签定之日前属甲方的债权债务和其他有关事项均由甲方自行负责。　　

五、责任：　　

1、保证按合同约定时间交清转让费用。不得以任何借口拖欠。　　

2、自主经营，自负营亏自合同签定之日后企业所发生的债权债务、工伤事故等均由负责。　　

六、 本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。　　

七、 本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。　　甲方： ：　　代表（ 签名盖章）：代表（ 签名盖章）：　　签约日期：________年____月____日

网签版产品买卖合同 篇7

合同编号：__________

供方：__________________________ 签订地点：__________

需方： 签订时间： 年 月 日

第一条 标的、数量、价款

序号设备名称型号生产厂家计量单价(万元)重量(吨)合计总价(万元)

单位数量

合计总价总价大写(￥小写)(含税价)总重合计

本合同价款含安装调试费、人员培训费 。

第二条 设备的技术参数：详见《____________技术协议》

第三条 质量标准：按下列第 项执行。

(1)按双方签订的《 技术协议》约定为准。

(2)按国家标准执行;

(3)按部颁标准执行;

(4)成套设备及附件的质量、技术标准：

(5)安装运转后才能发现内在质量缺陷的,待设备安装运转后验收，验收标准为： 。

(6)由甲乙双方商定质量、技术要求执行，商定内容为：

第四条包装标准和包装物的供应与回收

1、包装按以下 项执行。

(1)包装按标准为____________

(2)双方商定的包装方式、标准为： 。

3、包装物提供与回收按以下第 项执行。

(1)供方提供包装物，包装物不回收、不计价。

(2)供方提供包装物。在货到日内，供方自行将包装物回收清理出交货地，发生的一切费用全部由供方自负;如供方不在约定的期限内及时回收，包装物无偿归需方所有。

(3)需方提供包装物，供方负责包装，包装物由需方自行回收。

第五条、运输方、运输方式及费用负担按下列第 项执行。货物由供方负责运输至需方指定地点，采用运输，运费由供方承担，供方必须按约定时间发运货物，如因运费未付导致货物不能卸货和验收的，每逾期卸货一日，供方向需方承担总货款%的违约金，违约金付至实际交货之日。

第六条到货地点：供方负责送货到 内指定地点。

第七条 货物交付

1、交货日期：自供方收到预付款之日起___天开始交货，并于__年__月__日前交清全部货物。

2、供方提供的货物必须为全新设备(含配件、零部件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞。

3、供方随设备提供设备总图、部件图、易损部件图、设备清单、基础图、说明书、合格证等必要材料各两份。

4、交货时，供方应同时将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付需方。

第八条 所有权转移及风险负担

货物在需方厂内卸车后，视为货物已经交付，所有权转移至需方。交付之前货物的毁损、灭失风险责任由供方承担。

第九条 供方对质量负责的条件及期限

质保期自最终验收合格投入使用之日起__年，质保期内出现质量问题，供方必须免费予以更换或维修，经更换或维修后的货物的质保期自供方更换或维修符合使用条件之日起重新计算。货物在正常使用情况下出现问题时，供方必须在接到需方传真或手机短信等其他方式通知后__小时内给予答复，供方必须在接到通知起___小时内到达现场，如供方未在约定时间内到达现场，每迟延到达一天，供方按合同总价款的__%向需方承担违约责任。

第十条 成套设备的安装调试：

1、本合同总价款的 %为安装调试保证金。

2、安装调试期按以下第____项执行。

(1)供方在货到 日起进行设备安装调试，安装调试期为 天。

(2)需方在接到甲方书面通知确定的时间开始安装调试，安装调试期为 天。

3、供方必须在安装调试期内安装调试完毕，并向需方出具书面投运报告，经需方最终验收合格后签章确认供方提供的投运报告后，视为供方完成供货、安装调试义务。

4、安装调试费用由供方承担。

第十一条 结算付款方式：

本协议签订之日起，需方向供方支付合同总价款 %的预付款;需方收到供方发货通知及发货清单后，再向供方支付合同总价款%的安装调试保证金;供方安装调试完毕向需方出具书面投运报告后支付总货款的 %，经最终验收合格后支付总货款的%，剩余10%作为质保金，质保期内无质量问题，待质保期满后支付供方(质保金不计息)。需方按本条约定付款前，供方先提前三日出具增值税发票，需方见票付款，如供方不按约定提供增值税发票，需方有权拒付款项。

第十二条 供方在发货前应书面通知需方，以备需方安排收货等工作。

第十三条 验收条款

1、货到 日内，需方进行初验，验收合格给供方出具初验结论;如初验发现问题，需方在 日内通知供方，供方收到通知后日内到场进行处理，供方不到场或到场后三日内不能解决问题，需方有权要求供方无条件换货或退货，因此产生的损失、费用全部由供方自负。

2、标的物实际投入运行之日起30日内供方配合需方进行最终验收，验收合格需方在供方提供的书面投运报告上签章，注明通过验收。如验收不合格，需方至迟在最终验收期满之日起30日内通知供方，通知到达供方之日起24小时内，供方必须组织人员及时到场，在三日内查找出问题、修理、重新安装至验收合格，并向需方出具书面处理经过、措施及结论。如在此期间还不能验收合格，需方有权选择要求供方重做、更换、退货，同时供方向需方承担违约责任。

3、验收产生争议，由需方所在地_____部门进行检验并出具结论，该检验结论为最终结论。

第十四条 本合同解除的条件

1、因发生不可抗力，经双方协议可解除合同;

2、如供方延迟供货超过5日、验收不合格、出现质量问题或其他导致合同目的无法实现的情况，需方有权解除合同。解除合同的通知自到达供方指定的电子邮件或传真信息终端或通过其他方式到达供方时合同解除。

第十五条 违约责任：

1、供方每迟延一天交货，按合同总价款的1%向需方支付违约金。

2、供方不按合同约定期间安装调试，每逾期一日向甲方承担违约金 万元，逾期超过10日应退还需方支付的安装调试保证金，并继续承担安装调试义务。

3、出现可以修复的质量问题时，供方负责修理、更换，赔偿需方损失并支付合同总价款5%的违约金;出现不可修复的质量问题或不能通过最终验收，供方赔偿需方损失，损失计算期间自合同约定的最终验收期满至实际通过验收或替代标的物实际投入运行之日，损失每日万元，同时供方向需方双倍退还安装调试保证金。本项约定违约责任在合同解除情况下同时适用。

4、如因供方违约，需方可根据实际情况直接采取措施以降低损失。

5、需方逾期付款，按《合同法》规定承担违约责任。

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;协商不成的，依法向需方/供方所在地法院起诉。

第十七条 供方负责对需方操作人员进行现场培训，直至需方操作人员具备操作技能，培训费用供方自负。

第十八条 其他约定事项：按实际过磅重量结算，正负不超过1.5%，超出吨位不予补偿，不足部分则乘单价扣除。

第十九条本合同一式四份，双方各持两份。合同自双方法定代表人或负责人签字，并加盖单位印章时生效只有单位印章而无法定代表人签字、或负责人签字的合同不生效。(传真件的效力)。

第二十条 本协议未尽事项双方可另行签订补充合同，补充合同与本合同。

需方：____(公章)　　　 供方：___(公章)

法定代表人：_______(公章)　　法定代表人：______(盖章)委托代理人：_______ 委托代理人：_______

地址：__________　　　　　地址：_________

开户银行：________　　　　　　开户银行：_______

帐号：__________　　　　　　帐号：_________

电话： 电话：

网签版产品买卖合同 篇8

需 方：

供 方：

签订地点： 签订时间：

工业产品买卖合同

根据《中华人民共和国合同法》，经供需双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵照执行。

第一条 标的、型号、数量、价款及交(提)货时间：

第二条 质量标准：符合技术参数附件约束的各项国家标准。 第三条 出卖方对质量负责的条件及期限：产品质保期为 3 年

第四条 包装标准、包装物的供应与回收： 包装材料由供方实施,包装不回收。 第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应方法： 无 第六条 合理损耗材料及计算方法： 无

第七条 标的物所有权自 交货 时起转移，但需方未履行支付价款义务的，标的物属于 供方 所有。

第八条 交(提)货物方式及地点： 交货方式：现场交货;交货地点： 第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担： 供方采用汽运或其他发货，并负担全部运输费用。

第十条 检验标准、方法、地点及期限：产品到货，按产品技术参数附件验收。 第十一条 成套设备的安装与调试： 由供方负责安装调试，并为需方提供全部电子产品维护工作，在4小时内赶赴现场。

第十二条 结算方式、时间及地点：设备到场安装调试验收合格后一周内，供方提供全额增值税专用发票后，需方向供方支付总货款的100%。 第十三条 担保方式(也可另立担保合同)： 无

第十四条 本合同解除的条件：双方均应首先通过友好协商解决，协商不成由退货处理。

第十五条 违约责任：按《合同法》相关条款执行

第十六条 合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，在合同签订地人民法院起诉。 第十七条 合同履约保证金： 无

第十八条 其他约定事项：本合同附产品技术参数要求，同本合同具有同等法律效力。本合同盖章传真件具有同等法律效力。

第十九条 本合同正本【贰】份，需方和供方各执【壹】份;本合同副本【陆】份，需方执【伍】份，供方执【壹】份。

甲方：乙方：日期：

网签版产品买卖合同 篇9

合同编号___________________

卖方_______________________

买方_______________________

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。

第一条标的、数量、价款、交货时间

品名

类别

商标

加工地

规格

生产

日期

保质期

单位

单价

数量

金额

交货

时间

合计金额：大写:小写:

第二条质量标准

1.交付的产品应符合以下标准:______________________。

2.甲方在交付产品时应提供由县级以上动物卫生监督部门出具的动物产品检疫合格证明。

3._________________________________________________。

第三条价款支付

按下列第_______项支付价款。

1.即时结清。

2.乙方应于交货之日起______日内付清。

3.合同签订后，乙方支付甲方定金_______元交货后______日内付清价款，定金抵作价款或返还。

第四条包装

1.鲜货:________________________________________________。

2.冻品:________________________________________________。

3.费用承担:_____________________________________________。

第五条交货时间、地点、方式

1.交货时间：________年_______月_______日。

2.交货地点：_____________________________________。

3.交货方式：以下列第_______方式交货。

由甲方送货到____________________________________。

由乙方自行到_________________________________提货。

其他:__________________________________________。

4.运输要求：______________________________________。

5.运费由_________方承担。

第六条验货的方式、时间、地点

1.乙方在接受甲方运交的产品时，按合同约定的质量标准，采取抽样、称重、对比等方式检验产品的品质，并开具验收单据。

2._______________________________________________。

第七条提出异议的时间和方式

1.乙方在验收中，如果发现产品的规格、数量、质量不符合本合同约定的，应在_________天内向甲方提出异议。

2.甲方在接到乙方异议后，应在_______天内负责处理。

3._____________________________________________。

第八条违约责任

1.甲方交付的产品品种、规格、质量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担因此造成的损失。

2.甲方逾期交货，按逾期交付产品价款的每日_________%向乙方支付违约金逾期超过_______天，致使乙方不能实现合同目的的，乙方可解除合同。

3.乙方未按合同约定期限支付价款的，按逾期支付部分价款每日______%支付违约金。

4.其他违约责任:______________________。

第九条其他约定事项。

第十条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，或按下列第_______种方式解决。

1.提交上海仲裁委员会仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

第十一条本合同正本一式_______份，双方各执_______份。

甲方__________________________乙方__________________________

住所__________________________住所__________________________

法定代表人________________法定代表人________________

委托代理人__________________________委托代理人__________________________

银行帐号____________________________银行帐号____________________________

联系方式____________________________联系方式____________________________

签约地点____________________________签约地点____________________________

签约时间____________________________签约时间____________________________

网签版产品买卖合同 篇10

出卖人：_________________(以下简称甲方)

买受人：_________________(以下简称乙方)

鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方开发的金地格林花园车库(下称“车库”)事宜于年月日签订一份《商品房买卖合同》(编号：_________________，下称“购房合同”)，现经双方本着平等、自愿、互利的原则协商一致，就该购房合同的解除和终止事宜，特达成以下协议以资双方共同遵照执行。

一、甲方同意乙方退房。乙方在本协生效之日起天之内，持上述车库购房合同及付款收据原件等相关资料，向甲方办理退房手续。

二、甲方办理完所有退房手续后，立即退还乙方全部购房款元(大写：_________________)，并无须支付任何利息。

三、甲、乙双方自愿协商解除购房合同，双方同意任何一方无须向对方支付违约金或赔偿金。

四、截止本协议签订之日，甲乙双方就上述《商品房买卖合同》(编号：_________________)的签订，以及该合同已经履行和未履行的权利义务，均无任何异议，互不追究责任及损失。

五、自本协议生效之日起，上述《商品房买卖合同》(编号：_________________)终止履行，合同规定的双方所有的权利义务终止，甲、乙双方不再对该合同承担本协议书规定范围之外。

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

网签版产品买卖合同 篇11

合同编号： 签订地点：　　签订日期：20 甲方：　　安装地址： 　　乙方： 地址：　　经双方友好协商，达成以下购销协议：　　

1、配电要求：需将空调电源配电到室内机1米处，由甲方负责;　　

2、本报价含税 %，如有其它要求则费用另计，安装工程期限： ;　　二、注意事项：　　

1、该批空调为乙方以工程价格销售给甲方，如需增加购买空调数量，只能与乙方重新洽谈，自合同签订日起24小时内确定，逾期无效，否则按照格力专买店零售价进行计算;　　

2、甲方必须提供真实的姓名，联系电话及固定电话，甲方安装地址必须与合同一致，以保证我司的售后服务正常进行;　　

3、乙方应在合同约定期限内完成安装并交付甲方使用。　　三、付款方式：　　

(1)合同签定后，待空调全部安装完毕，收到全额发票后，甲方即付空调总金额(即人民币： )给乙方;空调款划入乙方单位： ，开户行： ，账号：　　

(2)支付方式：转账　　

(3)空调全部安装完毕，自甲方提供开票资料即日起7天内乙方提供发票给甲方;　　四、质量及安装要求：　　

(1)乙方所交付及安装的空调质量符合国家行业及本合同约定的标准，按厂方条例包修________年(包括压缩机，各类风扇主机，电控板、接收头、温按器及遥控器等空调所有零部件)。 售后服务电话： ，48小时内响应，超过48小时可拨打紧急服务电话 ，6小时内响应，如未能上门服务，乙方每次支付500元。　　

(2)按甲方要求定位安装，乙方只能够提供建议，安装完毕后，若甲方认为不够满意，重新拆装或迁移机时，需另加收安装费。　　

(3)甲方应提供安装环境，不得以装修等相关原因延误乙方安装及验收。　　

(4)该批空调规定必须由乙方进行安装。乙方负责送货，安装。如甲方需加长铜管或其它辅助材料，按照以上价格结算。拆除的旧机，乙方负责搬运到仓库。　　

(5)安装时，甲方在听取乙方提供咨询意见后仍要求水泥梁钻孔时，无论哪方付费，但开孔后对建筑物产生影响或相关部门追究责任的，由甲方负责。　　

(6)乙方空调与安装人员进场施工，需现场协调时，由甲方负责协调，产生费用由甲方负责，导致延误工程造成乙方损失，由甲方负责　　

(7)甲方使用的空调电源电压及电线2数要达到国家标准，若空调使用过程中发生多次的故障是由甲方原因导致电压过低所造成，后果由甲方自负。空调配电由乙方负责，2以上空调(包含

2)必须配备空气开关。　　

(8)电源插座由甲方负责安装到位。　　

(9)若乙方先布的铜管因甲方在装修过程中打穿或电源线被损坏造成空调漏雪种不制冷等原因，由甲方负责;若甲方需乙方修复时，乙方需要收取一定维修费用。因此甲方在装修过程中切记小心谨慎。乙方预装的铜管及材料由甲方负责保管。　　

(10)乙方空调设备送达后，甲方派人清点数量，签收送货单，提供场地并负责保管货物安全。　　(1

1)乙方负责包安全施工。　　(1

2)甲方无条件提供真实资料及配合乙方拍摄工程相片，以便乙方提交工程机资料及开展售后服务工作。　　(1

3)自合同签订日起____日内安装完毕。　　(1

4)在施工前乙方需提前与甲方落实空调天花机室内机的安装尺寸，确保天花装修后，在不破坏天花装修的前提下将空调安装好。　　(1

5)甲方在装修期间未能提供营业执照的，或签订合同时未能盖公章签合同的`，由甲方或甲方委托代理人签名视为合同生效。　　(1

6)安装完毕，甲方清点设备数量，乙方应移交空调遥控器及使用说明书给甲方。　　五、本合同所列的条款，如有未尽事宜，双方应本着互惠互利的原则协商解决，如协商不成， 可向合同签约地法院提起诉讼，一切责任由败诉方承担。　　六、本合同一式叁份，甲方二份、乙方一份，自签订之日生效，具同等法律效力。　　七、其它约定事项：以上空调均为甲方指定购买机型，指定安装位置，日后由于甲方所使用空调面积过大或顶楼西晒等原因，而造成空调制冷效果不佳，乙方不负任何责任。　　八、余款付清合同自然终止，保修期继续执行。　　甲方(单位)： 安装地址： 传真：____日期：　　乙方(单位)： 地址： 电话：　　传真：　　经办人(盖章)：____日期

网签版产品买卖合同 篇12

卖方：________________________ 买方：______________________

合同编号：___________________ 签订地点：___________________

签订时间：_____________________

一、质量和技术要求：

产品质量符合国家、行业、企业标准和环保、安全法律法规的规定，与样品质量相符合，满足买方装配和使用的要求。产品三包一年。产品在质保期内发生质量问题的，卖方在买方通知之日起七日内予以更换、修复和赔偿损失，逾期更换、修复或赔偿的，按产品价款的2‰/日承担违约金;买方有权根据需要自行更换、修复故障产品，并由卖方承担相应费用。卖方提供的产品不符合合同约定的品牌、规格型号、厂家、质量要求的，应按买方要求更换或退货，并承担该批次产品价款一倍的违约金。

二、交货时间和数量：

卖方根据买方订单确定的具体交货时间和数量交货。卖方交货延期的则按延误批次货物价款的2‰/日承担违约金，并在买方要求的期限内补交;卖方在买方要求的期限内仍不能交货的，则承担不能交货价款20%的违约金。

三、交货地点和方式：

卖方送货到买方仓库。

四、运输方式和费用：

卖方负责公路(铁路/航空)运输，承担运输费用(含保险费)。

五、包装标准：

卖方按国家、行业、企业标准和样品的标准及买方的要求包装产品，采取防锈、防腐、防碰措施，包装物不回收。

六、随机备品、配件、工具和资料：

产品具有出厂日期、编号等铭牌标识，并附有装箱单、产品说明书和合格证、检验书等质量证明。

七、检验和异议：

货到买方仓库后，买方按国家、行业标准和样品的标准对产品外观质量和数量进行检验，并将结果通知卖方;卖方批量交货的，买方可抽样检验。产品不符合约定的规格型号、品牌、生产厂家、质量标准等要求的，卖方承担检验、退货、更换等费用。双方签订的技术、质量协议以及卖方的承诺对检验另有规定的，从其规定。

八、产品回购：

卖方所供产品超出买方用量的，卖方根据买方的通知予以回购。买方负责回购产品的运输，货款由卖方支付或者在卖方货款中扣抵。

九、结算方式和期限：

货到验收合格且卖方按合同总价款开具的17%增值税发票在买方财务入帐后，买方在三个月内以电汇或者承兑汇票方式支付总价款的95%;总价款的5%作为质保金，三包期满后7日内买方付清。

十、解决合同纠纷的方式：

双方协商解决，协商未果的向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定事项：

1.买方与 签订的技术协议，卖方的服务承诺以及买方的订单等作为本合同附件。

2.卖方应向买方提供厂家授权销售资格证明、产品出厂及销售价格表，如实告知产品的成本和利润，承诺给予买方市场同期最低价，并配合买方进行市场调查、核价，同意按照买方要求根据成本下降等因素相应调整合同价款。经买方查实卖方价格高于市场同期最低价的，卖方须给予买方差价补偿。

3.卖方不得以任何理由对买方业务人员赠送财物、不得向买方供应核准经营范围外的产品，否则，买方经查实后可以拒付货款、解除合同;给买方造成严重后果的，买方将追究其他法律责任

4.本合同经双方签字并盖章后生效，有效期限至_________年_______ 月_______日止。

甲方：________________________乙方：____________________

日期：________________________

网签版产品买卖合同 篇13

合同编号_________________

卖方(甲方)_____________________

买方(乙方)_____________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条 标的、数量、价款

(可另附表)

第二条 交货方式及期限(请在选择项目的方框内打√，不选择的项目打×)

□合同签订后，在签约地点当场交货。

□甲方于_______年_______月______日送货到指定地点_________，运费由_______方承担。

□乙方于_______年_______月______日到指定地点_____________提货。

□其他交货方式及期限____________________________。

第三条 验收

1.验收方式(请在选择项目的方框内打√，不选择的项目打×)

□乙方在甲方交货时当场验收。

□乙方在甲方交货后______天内验收。

□其他验收方式________________________。

2.验收内容

1)农药是否符合第一条约定。

2)农药产品包装是否贴有标签或者附具说明书。标签应当紧贴或者印制在农药包装物上。

3)标签或者说明书上应当注明农药名称、企业名称、产品批号和农药登记证号或者农药临时登记证号、农药生产许可证号或者农药生产批准文件号。

4)标签或者说明书上应当注明农药的有效成份、含量、重量、产品性能、毒性、用途、使用技术、使用方法、生产日期、有效期和注意事项等。

5)农药分装的，标签或者说明书上还应当注明分装单位。

6)法律、法规另有规定的，标签或者说明书应当符合规定。

7)其他验收内容_______________________________。

第四条 留样(请在选择项目的方框内打√，不选择的项目打×)

甲乙双方是否约定农药留样备查□是□否。

约定留样备查的，由_____方留样。

第五条 付款方式及期限(请在选择项目的方框内打√，不选择的项目打×)

□合同签订后，乙方支付甲方定金______元;甲方交货后，乙方于______年______月_______日支付价款，定金抵作价款或者返还。乙方付款后，甲方应当开具销售凭证。

□合同签订后，乙方在签约地点当场支付价款，甲方应当开具销售凭证。

□其他付款方式及期限_________________________________。

第六条 甲乙双方权利义务

1.甲方权利义务

1)甲方应当出示营业执照;经营的农药属于化学危险物品的，应当出示经营许可证;甲方代理销售的，应当出示《代理销售授权书》。

2)甲方不得出售国家、地区明令禁止使用的农药。

3)甲方应当向乙方正确说明农药的用途、使用方法、用量、中毒急救措施和注意事项;还应当提醒乙方注意农药标签或者说明书已注明以外的其他使用、操作注意事项。

2.乙方权利义务

1)乙方应当查看甲方的营业执照、经营许可证、代理销售授权书等。

2)乙方应当仔细查看第三条第二款内容。

3)乙方应当按照所买农药标签或者说明书注明的事项以及甲方的说明、提醒事项正确使用农药。

第七条 ?违约责任

1.农药经验收不符合第一条、第三条第二款约定的，乙方有权要求甲方补足、更换、退货;乙方还有其他损失的，甲方应当予以赔偿。

2.一方迟延交货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的_______%向对方支付违约金。

3.因农药质量问题给乙方造成损失，乙方向甲方要求赔偿的，甲方应当予以赔偿。农药质量争议由法定产品质量检验机构鉴定。

4.按照第四条约定由一方进行农药留样，若该方未履行约定，导致在发生农药质量争议而无法鉴定农药质量时，由该方承担相应的责任。

5.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

6.其他违约责任______________________________。

第八条 ?其他约定事项

______________________________________________。

第九条 ?争议解决

发生的争议，由双方协商解决;也可以请求调解;或选择下列一种方式解决(请在选择项目的方框内打√，不选择的项目打×)

□提交上海仲裁委员会仲裁。

□依法向人民法院提起诉讼。

第十条 合同经双方签字(盖章)之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。

卖方(甲方)___________________ 买方(乙方)___________________

营业执照注册号_______________ 营业执照注册号_______________

法定代表人___________________ 法定代表人___________________

委托代理人___________________ 委托代理人___________________

地址___________________ 地址(住址)___________________

开户银行___________________ 开户银行___________________

账号___________________ 账号___________________

联系电话___________________ 联系电话___________________

签订时间______年_____月_____日 签订时间_______年_____月_____日

签订地点______________________ 签订地点______________________