安装塑钢窗工程协议
委托方(甲方):___________________
承包方(乙方):___________________
为了改善公司办公楼环境,杜绝因窗户破损而产生的危险,甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,结合该工程的实际情况签订本合同,望共同遵照执行。
一、工程概况
1.名称:安装塑钢窗。
2.地点:_____________________
3.承包方式:采取大包干的形式。
二、结算方式
按投标的中标价格_______元/ m²进行结算,面积在完工后按实际测量面积进行结算,乙方必须开据税票。
三、甲方责任
1.提供现有的水、电、路及其场地。
2.及时提供施工方案。
3.负责乙方施工时的水、电费。
四、乙方责任
1.严格按照安全生产要求施工,施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。
2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工,完工后由甲方验收认可,方能结算。如遇特殊情况,甲、乙双方共同协商处理。
3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。
五、工程质量
1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。
2. 服从甲方和见证方的施工方案。
3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
六、付款方式
工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。
七、工期及其奖励办法
本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工,工期延误罚款_______元整。
八、其他
1.本合同在执行中若出现争议和纠纷,双方应友好协商,无法解决时,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁,或向法院申请按照法律程序解决。
2.本协议自双方代表认可之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_____________________盖章
乙方:_____________________盖章
___________年_______月_______日
-
工程项目代建协议书(精选26篇)
工程项目代建协议书篇1委托方:(以下简称甲方)代建方:(以下简称乙方)为保证建设项目的顺利实施,经甲、乙双方协商一致,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和委托方的有关建设项目管理办法,就甲方将已立项项目及计划建设项目委托...
-
滑坡治理工程联合投标契约(精选7篇)
滑坡治理工程联合投标契约篇1甲方:________路桥工程有限公司乙方:________岩土工程有限公司经过甲乙双方共同协商,为获取_______滑坡治理工程的施工任务,根据《民法典》及国家有关法律、法规规定,本着平等互利的原则,特签订本协议。第一条工程概况1.1工程名称:______...
-
水利水电土建工程施工合同(精选30篇)
水利水电土建工程施工合同篇1一、词语涵义1.词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。本条内的各词语涵义仅适合于本合同,不是该词语的通用解释。这些词语在合同条款中出现时,一般应认为具有本条所赋予的涵义,但若上下文有要求时,亦可...
-
建设工程勘察设计委托合同(精选8篇)
建设工程勘察设计委托合同篇1委托方:_______________________(以下简称甲方)承包方:_______________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计...