显示屏安装工程合同范本
甲方:
乙方:创研信息科技有限公司
经甲乙双方协商,就甲方委托乙方制作安装LED电子显示屏有关事宜,双方在平等的原则下签订本合同。
一、双方约定的有关事项:
1、LED电子显示屏的规格型号
该电子显示屏的外观尺寸为长 2.54 米×高 1.808 米采用的发光二极管为山大泰克国联品牌,并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供,并培训甲方工作人员。
2、安装地点:烟草公司一楼大厅
3、LED电子显示屏的单价为每平方米2600元,合计4.59平方计11934元;控制卡1600元;设计、安装、调试、培训、辅助材料、维护、人工等费用为600元;外框80元/米,合计8.696米,计695元。四项合计LED显示屏的总造价是:14829元.
4、LED电子显示屏安装工期:乙方必须于年月日前安装完毕,并交付甲方正常使用。
5、付款方式:乙方安装完毕,经甲方验收合格后,付总造价的95%,即:14087元,剩余5%三个月后若显示屏正常工作,则甲方将剩余部分即742元,一次付清予乙方。
6、施工安全:在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担,甲方概不负责。
7、质量要求:乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责免费维修或更换。
8、质保一年,终生维护。
二、违约责任:
1、 乙方必须按照本合同书所规定的工期,准时把显示屏交付甲方使用,否则,
每拖延一天,乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。 2、 甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项,否则,每拖延一天,甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。 3、 若遇到不可抗力(如地震、台风等)的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏,属于免责条件。
4、本合同书未尽事宜,经双方友好协商后可签定《补充合同书》,与本合同书等同有效。
5、本合同书在履行中若发生争议,由双方协商解决,若解决不了,可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。 6、本合同书一式两份,甲方、乙方各执一份,自双方签章之日起生效,具有法律效力。
甲方单位盖章
乙方单位盖章
年 月 日
-
工程履约承诺保证书(精选3篇)
工程履约承诺保证书篇1致__________集团有限公司:我公司参加了贵公司组织的_________建设施工招标活动,并且于__________年___月___日与贵公司签订了编号为_____________的《建设工程施工合同》。我公司已经完全了解该合同之内容并无任何异议,特此不可撤销地和无...
-
土方回填工程合同范本(精选9篇)
土方回填工程合同范本篇1发包人:江苏汇联铝业工程有限公司(以下简称“甲方”)承包人:甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,就乙方承包甲方位于赣榆县海洋开发区汇联铝业回填土方工程达成如下协议:一、承包工程名称江苏汇联铝业有限公司工地工程项目之土...
-
建设工程勘察设计委托合同(精选7篇)
建设工程勘察设计委托合同篇1委托方:_______________________(以下简称甲方)承包方:_______________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计...
-
工程包揽任用合同(精选3篇)
工程包揽任用合同篇1雇用方(甲方):________劳务方(乙方):________根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,按照工程具体情况经双方协商一致,签订本劳务用工协议,双方共同遵照执行。1、用工工程项目,2、用工方式为全日制。3、工期为一年按甲方编制的施工组织设计...