旅游景点仿古改造装饰合同书（精选3篇）

旅游景点仿古改造装饰合同书 篇1

发包方________________(以下简称甲方)

承包方________________(以下简称乙方)

经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方仿古改造装饰工程，签订以下协议：

一、工程内容：游客中心仿古改造装饰(详见效果图)

二、工期：

1、开工日期：工程自________年_____月_____日起至________年_____月_____日，工期共计_____天。

2、施工期间：若因停水、停电、大雨、暴雨天气原因工期可顺延。

3、因甲方原因不能及时施工则工期顺延。

4、因其他原因，双方协商延长工期。

三、工程合同价款：

经协商本合同承包价款为人民币圆整，若施工过程中甲方就更或需要追加工程，则按实结算。

四、承建方式：乙方对古建装饰包工、包料、包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方负责高质量施工，甲方负责监督管理。

2、施工期间，甲方负责乙方施工期间产生的水电费用。

五、工程付款方式：

1、本合同经甲乙双方签订后，工人进入施工现场，甲方向乙方支付材料款计合同价款的30%，即人民币______圆整。

2、主体钢筋混泥土结构完工后，上瓦之前，甲方向乙方支付材料款计工程合同款40%，即人民币_____圆整。

3、主题工程完工后，彩绘装饰前，甲方向乙方支付工程合同款的20%，即人民币_________圆整。

4、竣工验收合格后一周内，甲方向乙方支付工程合同款的5%，即人民币圆整。其余合同款5%即人民币圆整

作为质保金两年后付清

六、工程质量要求：

乙方必须严格按甲方所定效果图的内容要求按有关古建施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工要求及违反操作规范进行施工的事项甲方有权提出并要求返工、修改、其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

七、工程竣工验收结算：

乙方于竣工后向甲方提交验收报告，甲方在收到竣工验收报告五天内组织有关人员进行验收，并于验收后五天内根据设计施工合同、补充合同结子合格批准或提出整改意见。乙方必须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。

八、延期违约责任：

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天罚人民币200元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币______元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出要求，甲方应确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款会，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

九、质保期限：

以工程竣工验收合格之日计算，质保期为24个月。

十、双方在施工中的几项规定：

1、在施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前一天通知乙方，向乙方提出修改意见。如乙方发现不妥之处，应提前上报甲方，经甲

2 方处理后再行施工。

2、施工期间，乙方必须做好安全防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，出现意外伤亡事故与甲方无庆，教育施工人员遵纪守法。

3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求)，施工范围内用水、电位置，若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

4、甲方负责协调现场工地的关系及外围社会关系，以确保乙方施工进度。

5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承揽项目，应与相关安装工序密切配合，要求时与甲方联系。

6、工程竣工后，甲方负责施工范围内垃圾的清理，达到工完场清。

十一、合同生效与终止：

本合同自双方法人或代表签字并加盖公章后生效。工程验收合格后，甲方将款项结清后合同即告终止。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同行法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决，可补签有关协议，补签协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

代表签字：_________代表签字：___________

________年_____月_____日________年_____月_____日

旅游景点仿古改造装饰合同书 篇2

发包人(甲方)： 电话：

承包人(乙方)： 电话：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的展厅电路项目工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议;

第一条：工程概况 展厅电路工程(主进线接通、安装三个排气扇、三个插座、更换电路控制箱)

1、工程地 。

2、工程承包方式：双方商定采取下列第承包。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料;

(3)承包人包工、发包人包料。

3、工程期限年月日，竣工日期

4、合同价款：本合同工程造价：

第二条：付款方式

1、甲方以汇票或银行转帐方式，支付上送报酬到乙方指定银行帐户：

开

2、甲方于本合同签定之日起预付30%的工程报酬;预付款到帐后，乙方即开始制作。如因甲方预付款延期而影响展厅电路工程不能如期完工，由甲方承担所有责任。

3、工程验收合格后，甲方向乙方支付其余70%的工程报酬。

第三条：发包人义务

1、开工前

2、负责协调施工队与物管方的关系;

3、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

4、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

户名称：

第四条：承包人义务

1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保持完成工程;

2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

3、保护好原室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

5、施工中应确保设备与人员安全，施工现场的施工安全管理、安全教育和安全事故责任由承包人承担。

第五条：工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

第六条：材料的提供

1、由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收办理交接手续。

2、由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。承包人提供的材料及设备，质量必须符合设计、相关标准、规范有关规定的要求，否则由此造成的损失由承包人负责。

第七条：工期延误

对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同用中文书写，手写无涂改并经双方确认后与印刷部分具有同等效力。

4、本合同共二页，一式两份，甲乙双方各执一份。

发包人： 承包人：

代理人： 代理人：

年 月 日 年 月 日

旅游景点仿古改造装饰合同书 篇3

发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《江阴市建筑市场管理条例》，以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

第一条 工程概况

1.室内装饰

2.承包方式：3.承包范围：所有图纸范围的吊顶、石膏板的隔墙、艺术造型的木工板的基础、所有涂料及油漆。

4.合同总价款：￥:工程管理费有甲方自定。

5.双方约定：乙方所需要配合项目为监督水电的质量与进度，瓦工的质量和进度，协助甲方的材料的产购造型的格珊、玻璃、楼梯扶手、门、门套贴面等安装的质量和进度。全面配合甲方管理和各个工种的落实工作，协助甲方做好每道工序的规划设计、施工工作。确保工程的顺利进行，同时甲方应做好各个施工手续的的工作。

6.工期：

自__________年 月_________日开工，至 年________月__________日竣工。工期__________天，(增补项目或甲方变更原因除外)。

第二条 材料供应的约定：

1.乙方提供的材料由现场甲方认可 材料为中档。

第三条 关于工程质量及验收的约定：

1.本工程由甲方提供方案乙方协作配助配合设计。

2.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系并出据变更通知单。特殊情况需甲乙双方共同商量，增减造成的损失由甲方负责，按实结算，变更项目另外结算。

3.验收

(1)本工程验收为甲、乙双方内部验收、因消防或其他项目影响整体验收的，与该合同无关。

(2)乙方工程结束双方内部验收，如没有问题进入下道程序施工。

(3)工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。未经验收，甲方不得使用。如甲方使用即为同意验收合格

第四条 有关安全生产和防火的约定：

1.甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻地区的安全，防止相临管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，由甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的，由乙方负责修复和赔偿。

2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方负责。

第五条 关于工程价款及结算的约定：

第六条其它事项

1.甲方工作：

(1)甲方应在开工前三天，向乙方提供认可的施工图纸或做法说一份，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施，向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响甲方正常用水用电等的协调工作。

2.乙方工作：

(1)参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。

(2)指派___ 为乙方驻工地代表，全权负责合问履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

第七条 违约责任：

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，由甲方负责.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付 1%元违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 1%o 元违约金。

3.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的，由甲方负责，乙方如使用，即为同意验收合格。

第八条 纠纷处理方式：

1.因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向江阴市装饰行业协会申请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

2.当事人不愿通过协商、调解解决、或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向：地方人民法院提起公诉。

第九条 合同的变更和解除：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 %支付违约金，办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第十条 附则

1.工程开工前，甲方应提供仓库一间、现场办公室一间。并做好水电的协调工作，未经验收甲方不得使用，由此造成的责任由甲方负责。

2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

第十一条其它约定条款

1. 本工程除装修基础外，外面的饰面均由甲方产购和安装，乙方负责质量的把关和进度。

甲方(签字) 乙方(签字)

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日