大型工程合同书（精选7篇）

大型工程合同书 篇1

发包方：（简称甲方）　　承包方：简称乙方）　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。　　

第一条

工程名称：　　

第二条

工程项目批准文号　　

第三条

工程主要内容　　

1、 开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装　　

2、 楼顶均压带的拆除、安装　　

3、 楼顶避雷针的安装　　

4、 户内外接地线的敷设　　

5、 其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。　　

第四条

承包方式：　　乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。　　

第四条 工程量以预算所列工程量为准。　　

第五条 施工工期：自合同签订之日起30天内。　　遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：　　遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。　　

第六条 合同总价：　　

第七条 付款方式　　工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。　　

第八条 工程结算依据　　

1、合同价。　　

2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。　　

第九条 工程质量　　

1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。　　

2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。　　

3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：　　

1）由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。　　

2）凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。　　

3）隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前____日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。　　

4）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。　　

5）工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起________年为保修期。　　

第十条 施工及设计变更　　

1、施工中发现不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方，甲方在____日内提出修改意见和变更文件，经双方办理有关手续后继续施工。　　

3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建项目做好安全管理，由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。　　

第十一条 工程竣工验收　　

1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于____日内组织有关人员进行验收，如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。　　工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。　　

2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中中扣除。　　

3、正式验收前____日，乙方应向甲方提交所有施工记录，验收签证、竣工图纸、设计变更、竣工报告等移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。　　

4、工程竣工____日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。　　

第十二条

双方职责　　

1、甲方责任　　

1）按合同规定向乙方拨付工程进度款。　　

2）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施。委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督，并办理有关签证。　　

3）负责及时安排施工停电、施工协调工作。　　

4）组织工程的竣工验收　　

2、乙方责任　　

1）负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。　　

2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划，报甲方审查完善后遵照执行。　　

3）严格按照施工设计图纸和规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。　　

4）负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。　　

5）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。　　

6）负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。　　

第十三条 安全责任　　

1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。　　

2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及电力部门有关规定，严格执行《安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》，以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。　　

3、开工前必须由甲、乙双方签订安全责任书，明确双方的安全责任。　　

4、乙方负责施工“三措”的制定和执行，并指定专人担任现场工作负责人；甲方负责工作票的签发和施工“三措”的审批，并向乙方交代现场设备情况。　　

第十四条 违约责任　　

1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应承担合同价款10%

的违约金。乙方施工质量达不到设计和规范要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。　　

2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费200元。因扫障等原因受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。　　

第十五条

争议解决的方式　　甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解，调解不成的，可以向阳泉仲裁委员会申请仲裁。　　

第十六条 本合同自甲乙双方签订之日起生效，至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。　　

第十七条 本合同未尽事宜双方协商解决。　　

第十八条 本合同正本2份，副本2份，甲方执正本1份、副本1份，乙方执正本1份、副本1份。　　甲

方（盖章）：

乙方（盖章）：　　法人代表（签字）：

法人代表（签字

大型工程合同书 篇2

承包人（甲方）：（全称）　　分包人（乙方）：（全称）　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。　　

一、分包工程概况　　分包工程名称：　　分包工程地点：　　分包工程承包范围：　　

二、分包合同价款　　

1、合同价款结算依据：　　

2、本合同为价合同，结算单价按照结算依据为 ，工程量以发包人对甲方计价工程量为准。合同价已包含但不限于为完成合同内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、所得税及充分考虑了现场因素和风险费用等所有内容。合同价含税金（税金由甲方代扣代缴）。　　合同总价暂定：　　（大写）暂定人民币 万元整，（小写） 万元 ，具体金额以实际结算为准。　　

三、工期　　计划开工日期：________年____月____日开工，____月____日竣工，总工期 天（具体以本工程发包人的节点要求为准）。　　

四、工程质量标准　　本分包工程质量标准双方约定为：达到国家建筑工程施工质量验收合格标准，并确保通过各方组织的验收。　　

五、组成分包合同的文件包括：　　

1、本合同协议书；　　

2、中标通知书（如有时）；　　

3、分包工程的报价书（如有时）；　　

4、本合同适用条款；　　

6、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；　　

7、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。　　

六、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本合同

第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。　　

七、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本合同

第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。　　

八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。　　

九、合同的生效　　合同订立时间：________年____月____日　　合同订立地点：　　本合同双方约定 签字盖章 后生效。　　承包人：（公X） 分包人：（公X）　　住所： 住所：　　法定代理人： 法定代理人：　　委托代理人： 委托代理人：　　电话： 电话：　　传真： 传真：　　开户银行： 开户银行：　　帐号： 帐号：　　编码： 编码

大型工程合同书 篇3

编号:在

20　　内蒙古（北区）工程机电安装　　工程施工合同　　发 包 方：________镇淮建筑工程有限公司内蒙古XX项目部　　承 包 方：施工地址：____市兴安路西侧，康复街北________年____月____日　　发包方（全称）：________镇淮建筑工程有限公司内蒙古XX项目部（简称：甲　　方）　　承包方（全称）：

（简称：乙方）　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和____市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：　　第一条 工程项目　　

一、工程名称：内蒙古（北区）工程机电安装工程。　　

二、工程地点：____市兴安路西侧，康复街北　　

三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。　　

四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。　　

五、工程范围及内容：　　

5.1给排水、采暖安装工程　　给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。　　1〉 给水系统　　本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：　　A：

一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。　　B：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。　　C：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆；　　D：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；　　E：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；　　F：所施工管道穿

一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作；　　G：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容；　　：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；　　：住宅部分户内卫生器具安装；　　：所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。　　2〉排水系统　　本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：　　A：

一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。　　B：自室内各用户厨房、卫生间洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管干、立、支管（含透气管及透气帽）出户管道（至距外墙皮1.5米）安装；　　C：屋面各机房排水管道、地漏安装；　　D：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；　　F：所属管道套管（墙体、顶板按规范要求）制作安装，套管内管道封堵及结构预留洞以外的管洞封堵；　　G：管道支、吊、托架的制作安装；管道及支架的防腐、刷漆；管道设计、规范要求的管道防腐、保温、防结露；　　：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的39;其他内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求；　　：管道安装、设备阀门、仪表安装；　　：公共部分卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具（含地漏）及给排水配件安装；　　：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；　　：所有施工系统（含阀门）的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。

3〉雨水、空调冷凝水系统：　　本系统施工范围内包括工程图纸（含土建部分图纸）范围内全部雨水、空调冷凝水工程，工程内容包括但不限于：　　A：从雨水斗开始，各种雨水、冷凝水立管、支管、水平管（建筑物外墙皮1.5米以内）等管道（含屋顶机房外排雨水）及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验；　　B：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；　　C：

一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。　　D：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；　　E：除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋；　　F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求；　　G：混凝土预留洞内加套管及二次结构内加套管（含预留洞）以及套管内加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵；　　：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。　　：所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；　　5〉热水系统：　　本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程，工程内容包括但不限于： A：各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件（附件）安装等；　　B：所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐；　　C：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；　　D：所有施工系统（含阀门）的强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、　　最终管道吹洗、系统运行调试及资料的收集、配合资料员编制整理归档的全部工作；　　E：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容；　　F：所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；　　6〉采暖系统：　　本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程，工程内容包括但不限于：　　A：

一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。　　B：建筑物外墙面1.5米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装，所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及其配件（附件）安装；　　C：所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等；　　D：所属管道穿

一、二次结构（墙体、顶板）套管制作安装，套管内封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵；　　E：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐；

F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容；　　：所有施工系统（含阀门等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作；　　

5.2电气安装工程　　1〉动力配电及照明系统和弱电系统等：　　本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共部分的全部电气工程，工程内容包括但不限于：　　1. 照明系统：　　A：配电系统：从低基配电室π接柜出线至配电间至各层配电表箱至户箱至各

大型工程合同书 篇4

甲方：______________（以下简称甲方）　　乙方：______________（以下简称乙方）　　依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：　　

一、工程名称：______________　　

二、工程地点：______________　　

三、工程项目：总建筑面积约_______平方米（栋楼）。　　

四、进场时间：定于________年____月底前（以进场通知书为准）。　　

五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。　　

六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。　　

七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。　　

八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。　　

九、工程造价：本工程投资额约_________亿元人民币。　　

十、结算方式和计价标准：　　

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《________年建筑工程消耗量定额》、《________年安装工程消耗量定额》和《20建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。　　

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。　　

3、工人工资单价：执行35元工日。　　

4、施工措施费按取费标准的60%计算；　　

5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。　　

6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。　　

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。　　十

一、付款办式：　　

1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按XX银行同期贷款基准利率。　　

2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。　　十

二、协议履约金的支付与返还　　

1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。　　

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。　　

3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在____日内返还给乙方剩余部分保证金。　　

4、具体事宜以正式施工合同为准。　　十

三、甲方责任及义务　　

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。　　

2、负责三通一平，提供材料堆放场地。　　

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。　　

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。　　

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。　　

6、施工期间如有变更应提前____日为乙方出具变更通知书。　　十

四、乙方责任及义务　　

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。　　

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。　　

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。　　

4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。　　

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。　　

6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。　　

7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。　　

8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。　　十

五、违约责任　　

（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向____市人民法院起诉。　　

（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工____月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。　　

（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。　　十

六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。　　甲方：_______乙方：_______　　法定代表人：_______法定代表人：_______　　地址：_______地址：_______　　________年____月____日

大型工程合同书 篇5

甲方：武汉215;房地产开发有限公司　　乙方：武汉XX公司　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方215;大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：　　

第一条工程概况　　工程名称：武汉215;大厦电梯布线工程　　工程地点：____市____区路215;号　　工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线（含地下三层）　　承包方式：包工、包料、包工期、包质量。　　

第二条工程工期：　　

1、开工日：年215;月215;日；竣工日：年215;月日。　　

2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。　　

3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。　　

第三条工程质量等级　　

1、工程质量等级：优良　　

2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。　　

第四条工程造价　　

1、单价标准：人民币215;元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。　　

2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照人民币215;元的标准结算。　　

3、本工程总造价暂定为万元（大写：万元）人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。　　

第五条工地考察　　

1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。　　

2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。　　

3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。　　

第六条工期的顺延　　

1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。　　

2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担：　　

(1)发生下述不可抗力事件并造成工期延误的：战争、动乱、空中飞行物体坠落或4级以上的地震；或连续4小时以上的暴雨；或连续7天38℃以上的高温；或停电每天累计4小时；　　

(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。　　

(3)甲方同意顺延的其他情况。　　

3、乙方在以上情况发生后____日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。　　

4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。　　

第七条分包和转包　　

1、乙方应当在合同约定开工日前____日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单，并附相应的证书。如发生变动，乙方应当提前____日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。　　

2、甲方保留指定分包的权利。　　

3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面许可。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换。　　

4、乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担施工合同总金额20%的违约赔偿金。　　

第八条材料、设备　　

1、本工程的所需的全部材料，均由乙方负责，乙方应根据本合同附件一：《乙方采购材料明细》等规定进行采购。该附件作为竣工验收的标准之一。　　

2、对于乙方负责采购的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。　　甲方调整时，该部分材料的价格采用甲方限价。具体为：乙方应当在采购____日前，向甲方提交采购供应计划，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及计划安装日期等，甲方在____日内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，乙方必须按甲方限价单执行，单价作相应调整。所有材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。　　

3、材料要求　　

(1)乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，对于进口材料，乙方并应当同时提供原产地证明及商检报告，经甲方审定、批准后方可采购、使用。该类材料样品将被封存，作为验收标准之一。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。　　

(2)对于主要材料的供应（无论国产或进口），甲方保留直接采购的权利。　　

(3)材料规格　　本工程所用材料必须符合规范和图纸及____市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必须更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。　　

(4)材料试验、复测　　乙方应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进行试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等；试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验，支付有关试验费用（试验费用由乙方承担）。试验合格后才可使用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现常而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。　　

(5)材料的地域适应性　　乙方需考虑材料对武汉气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。　　

(6)材料的包装保护　　所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护（凡需包装的材料）。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。　　

4、所有材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料，并应当进行必要的试验、测试、复检。否则，相关的材料不得使用，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方承担。　　

5、材料的运输、装卸、保管保护。　　本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。　　

第九条工地代表及有关人员。　　各方代表及双方各自确定的文件签收人　　甲方为：215;、215;。乙方为：、215;。　　

2、涉及工程量、材料价格等与工程决算及索赔有关的工程施工签证单，必须由甲方代表签字并加盖甲方工程签证专用章，工程决算则必须加盖甲方公章，否则一律无效。

第十条施工　　

1、乙方应当在本合同签订的同时，向甲方提交施工组织设计和进度计划，经甲方确认后，方可进场施工。　　

2、施工现场及材料的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。　　

3、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承担。　　

4、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。　　

5、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。　　

6、乙方应当确保其具备所承包工程的相应建筑业企业资质。甲方不再负责审核。　　

7、工程的成品保护：工程竣工验收合格且交付甲方前的成品保护均由乙方负责（对于成品的损坏由责任方负责）　　

8、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证工程的空气质量验收后达到国家规定的标准。工程竣工交付时，承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告，保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到常　　乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的，或乙方未提供前述检测报告或不合格的，甲方有权拒付任何费用。　　

9、乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，采取有效措施保持电梯前室走廊及施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，避免业主投诉或索赔。　　乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，达到能够交付购房者直至甲方满意为止，使现场和工程处于清洁和安全的状况。乙方如未按本合同要求清洁、清理工地的，甲方有权委托他人清理，所发生费用由乙方承担，甲方可在应付乙方的工程款中扣除。　　

10、工程开工前及施工过程中，乙方须依据____市有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。如有疏忽，一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方负责。　　1

1、乙方须配合甲方或甲方指定人员对乙方工程涉及的电梯系统的调试工作，并根据甲方意见进行整改，直到该系统正常运行。　　

第十一条已完工程量的确认　　

1、乙方应当在完工后____日向甲方提交已完工程量报告、材料采购供应、堆放、使用情况报告、材料采购供应计划、进度计划履行情况、延期原因分析、赶工措施等文件，甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量。乙方应当为甲方审核提供便利条件，并派员参加。　　

2、甲方代表对乙方未按图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量不予承认，不予顺延工期，不给予经济补偿。　　

第十二条工程款支付　　

1、本工程无预付款。　　

2、全部工程竣工验收合格、乙方提交完整工程档案资料且工程交付甲方后____日内，乙方向甲方提交工程结算报告，双方进行结算，甲方确认工程结算值后____日内，甲方支付至工程结算值的95％。　　

3、剩余5%为保修金，自保修期满之日起____日内无息支付给乙方。　　

4、在甲方支付工程款的同时，乙方应当向甲方出具相应的合法有效的工程款发票。　　

5、最终的工程造价以双方结算为准。　　

6、因任何原因需增加的工程款、费用，均在双方竣工决算后支付。　　

第十三条竣工验收　　

1、工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料、其中包括符合竣工备案及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料，然后，甲方组织进行验收。　　

2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的`义务。　　

3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场地移交的，甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起____日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。　　

第十四条保修　　自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为________年(有防水要求的部位保修期为________年)，保修期内由乙方保修并承担费用。双方另行签订《建筑工程质量保修责任制度》，作为本合同的附件二。　　

第十五条违约责任　　

1、甲方责任　　甲方逾期付款的，每逾期____日，应当按同期银行贷款基准利率承担利息。工期不予顺延。　　

2、乙方责任　　除本合同约定的违约责任外，乙方如有下述违约，并应当承担下列违约责任：　　

(1)乙方违反各项制度的，相应制度已规定了违约责任的，乙方应当按相应制度规定承担违约责任、违约金。　　

(2)乙方未履行任何一项义务的，每逾期____日，应当向甲方承担每日500元的违约金。逾期超过____日，甲方有权解除合同，乙方应无条件于____日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。　　

(3)乙方未经甲方许可停工达____日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于____日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。　　

(4)在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如该乙方违反国家强制性规定，或乙方未按指令或要求整改逾期达____日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于____日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。　　

(5)对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。　　

(6)乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件，否则，甲方有权追究乙方刑事责任外，同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方承担违约金。　　

3、其他　　

(1)因甲方原因合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。　　

(2)因乙方原因导致解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。　　

(3)如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者承担的违约金、赔偿金，甚至购房者退房的一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。　　

(4)工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。　　

第十六条保险　　由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及

第三者责任险，并承担其费用。　　

第十七条竣工日前使用　　下列情况均不视为甲方提前使用，乙方仍应当对工程质量承担责任：　　

(1)甲方在临时使用已完工程的；　　

(2)经甲方许可的装饰装修施工单位进行装饰装修施工；　　

(3)无论何方原因造成的延期，在合同确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同或为销售而需使用，减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的或使用的。　　

第十八条争议的解决　　双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。　　

第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，双方各执二份。　　甲方：乙方：　　法定代表人：法定代表人：　　签署日期：________年____月____日

大型工程合同书 篇6

发包方：(以下简称甲方)　　承包方： (以下简称乙方)　　甲方总承包施工…………….安置房工程，其泥工部分施工实行清工形式承包，现由乙方根据本工程的施工图纸的内容，自愿承担本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，一致同意，就本工程泥工部分清工承包事项签订如下合同，供双方履行;　　

一、工程概况：　　

1、工程名称：　　

2、工程地点：

3、工程内容：框架剪力墙结构，十七层，建筑面积约10㎡(包括地下室在内)　　

二、工程承包范围、承包方式：　　

1、本工程泥工部分施工承包范围：……………….安置房1楼、2楼3楼、4楼、5楼、6楼、7楼、8楼、9楼、10楼、11楼、12楼、13楼的施工图纸泥工有关的内容，从地下室砖模下找平层开始至整个工程装修为止。即砼浇捣、砌砖、墙内外抹灰、楼地面等工程内容。(外墙涂料、防水、内墙腻子、墙面砖、花岗岩、地砖、室外附属工程、塔吊基础、施工电梯操作工和基础等除外)。　　

2、承包方式：以工程承包范围的内容实行清工包干。　　

三、机具设备：　　乙方自备小型机具：如振动机、振动棒、翻斗车、铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线等。(包括修理自理)。　　

四、施工工期与开、竣工时间及工期　　

1、施工工期为 天：　　

2、开、竣工日期以本工程地下室砖模开始施工之日起计算。　　

五、工程质量要求和奖罚：　　

1、乙方必须认真按照施工图纸和有关标准、规范组织施工，工程质量必须达到合格等级;　　

2、每道工序合格率均应达到100%，如出现达不到合格要求乙方必须立刻进行返工，直到合格为止，因返工导致材料、工资、工期等一切损失均由乙方承担;　　

3、乙方在施工过程中必须认真精心施工，力争瓯江杯，经过有关部门验收确定瓯江杯，甲方奖给乙方每平方米4元，按瓯江杯评定的建筑面积计算。　　

六、安全生产、文明施工要求和奖罚：　　

1、认真按照《建筑施工安全检查标准》(g59-99)与《安全操作规程》组织施工，严格执行甲方有关安全生产的规章制度，不得违章作业;　　

2、施工现场必须严格遵照“安全生产、文明施工”的要求，确保“标化工地”。经过有关部门验收后确定为“标化工地”。　　

3、认真接受有关单位或人员的安全监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保本工程施工安全，伤亡事故为零。　　

4、由于乙方在施工过程中，违章操作造成事故的责任因此发生的费用均由乙方承担。　　

七、清工承包价：　　本工程的清工承包价格按施工图纸的建筑面积伍拾贰元㎡进行计算，其清工承包价格包括施工人员的安全帽、工作服以及工人的劳动保护用品等。　　

八、付款办法：　　按每月工程进度付款：其工作量按85%支付，主体按建筑面积付每平方米21元。即砼浇捣每立方米15元，砌砖每平方米12元计算，主体余留工程款待中间验收通过后最付清：装修每平方米按建筑面积付31元，其工作量按90%支付，即内墙抹灰按工作量每平方米付5元，外墙抹灰按工作量每平方米付9元，楼地面付5元计算，其完工后支付95%，余留5%待竣工验收后三个月内一次性付清。　　

九、工程结算办法按图纸实际建筑面积计算，除施工图纸变更的工程量，由甲方现场管理人员签证认可后，按实调整外其余均不调整。　　

十、双方职责　　甲方职责：　　

1、认真贯彻和历史有关法律、法规、标准规范及时落实有关单位和部门的精神与要求;　　

2、做好各种技术交底工作，及时落实有关技术措施或方案;　　

3、做好工程质量、安全生产、技术资料的指导，监督、检查和验收工作，对发生质量不符合要求或安全生产方面不符合要求的.应及时提出，使乙方及时整改;　　

4、协助乙方在施工前、中、后的管理工作;　　

5、按第八条规定按时支付乙方工资款。　　乙方职责：　　

1、必须认真按照施工图纸组织施工，严格执行有关规范、标准和安全操作规程，遵守安全生产规章制度，承担工程质量、工期和安全生产责任;　　

2、服从甲方现场管理人员的领导、监督、检查和验收后，对甲方提出的建议和意见必须及时采纳和整改;　　

3、认真执行质量、安全技术交底拒绝违章作业;　　

4、按标准要求认真组织精心施工，各项作业要一次成活，确保每项施工项目一次性验收合格率达100%;　　

5、做好施工现场工人的各种教育工作和各种管理工作，防止一切不良事情发生;　　

6、班前、班中、班后对所使用的机具设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题及时采取改进措施;　　

7、组织班组开展质量、安全活动、开好班前质量、安全生产会;　　

8、加强安全生产、文明施工管理，确保施工安全;　　

9、按时发放工人的工作，不得将工人的工资移用，挪用或调配与其他方面使用。　　十

一、现场管理奖罚办法：　　对于乙方管理严格创出工作效率、经济效益，甲方按规定给于奖励。但乙方发生下列行为时甲方根据乙方的情况状况对乙方进行处罚，其处罚款在乙方当月的工资款中扣除：　　

1、 乙方不履行自己职责的;　　

2、 现场管理人员不到位以及管理不严的;　　

3、 整改不力或不及时的;　　

4、 不遵守现场有关制度的;　　

5、 无做到工完料清浪费材料的;　　

6、 其它违纪、违法行为的;　　以上行为出现时有现场管理人员当天开单，并在每周例会时给处罚。　　十

二、本合同从双方签订之日起生效，双方永不反悔，本合同壹式二份，双方各执壹份为据。　　甲方签字： 乙方签字：________年____月____日________年____月____日

大型工程合同书 篇7

甲方:____镇才村村委会17组　　乙方：____镇才村村委会17组 赵　　才村村委会第17组，为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的局面，对厨房进行改建，经讨论，委托施工方代表赵承建施工，通过对工程进行预算造价为49716.51元。由于集体无经济收入，无资金积累，只能根据集体条件对厨房进行改建，对此甲乙双方进行了协商、达成一致，同意以大包干方式按预算价49716.51元进行包干，工程验收后，不在涉及补差价问题，合同双方就工程包干项目达成一致，合同签订如下：　　

一、施工前，甲方应提前做好“三通、一平”工作，即水通、路通、电通、场平。　　

二、甲方提前协调好周围村民影响户工作，确保工程正常施工。　　

三、乙方应严格按照工程建筑规范施工，不偷工减料，按质按量按工期完成，工期为60天，即开工日起。　　

四、施工中乙方应严格遵守安全生产规定进行施工，如施工中出现安全问题与村集体无关，自己承担相应责任。　　

五、付款方式，由于工程量小，工期短，双方可根据工程进度进行付款，工程完成验收后一次性付清。如出现集体　　资金暂时困难前提下，工程余款可允许缓后付清，但不能无限期拖欠。　　

六、违约责任，甲乙双方应严格执行合同规定，施工中如出现违约行为，双方可根据哪方违约对事态造成的影响追究违约方责任。　　

七、合同争议的解决发式：本合同在履行过程中发生的争议，有双方当事人协商解决，也可以由才村村委会相关部门进行调解。　　

八、以上条款未尽事宜，如出现条款以外的情况双方协商解决。　　

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。　　甲方： 乙方：　　代表： 代表：________年____月____日