爆破工程承包合同（精选5篇）

爆破工程承包合同 篇1

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：________X

2、工程地点：________

3、工程量：以实际施工量为准。

二、工程内容及工期

1、工程内容：土石方岩爆破。

2、工期：根据甲方需要，乙方应保证不影响甲方的实际工期。

自公安部门批准爆破手续后开始爆破作业，如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力，工期顺延。

三、工程造价及付款方法

1、工程造价：工程爆破单价6.5元/m3。(该单价为综合单价，不作任何调整，不承担任何税费)。

2、实际核算方式：按双方一起共同测量的方数计算×单价。

3、工程合同一经签订，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。

4、付款方式：本合同签字生效后，乙方进场爆破作业开始，第一次爆破完成后，支付爆破方应付额的一半，以此类推，以后按每月底结算，在次月5日支付应付额的70%，余款30%在工程完工后一月内付清。

四、工程量核算与确认

1、爆破施工前，甲乙双方按照实际需爆破的位置进行测量收方，并经双方确认后签字;

2、施工如遇甲方临时增加的新的爆破工程量，双方测量共同认可后方可爆破，单价不变;

3、实际发生的总爆破工程量由上术两款方量相加后得出。

五、质量、安全及验收

(一)工程质量

1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速安全爆破相关的工作。

2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并随时进行监督检查。

3、乙方按照甲方要求及设计图纸进行爆破工作并达到设计标高。

4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块体积不大于0.6立方米。

(二)安全管理及责任

1、乙方在进入施工现场以前，应办理好爆破的一切相关手续，并报甲方审查备案。乙方要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，杜绝发生重大伤亡事故。

2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。

3、乙方采取先进的爆破方法，合理的施工工艺及有利的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。

4、现场代表：

甲方：_X 乙方：_X

(三)爆破机械及现场爆破器材的管理

1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等)，乙方在开工作业前，必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识，指定专人操作。

2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图纸施工，听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责，施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火。

六、双方责任

(一)甲方责任：

1、按合同规定及时支付各种款项。

2、乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责。

3、以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高。

4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。

(二)乙方责任

1、严格按照国家相关法律、规定的有关安全操作规程施工。

2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。

3、乙方工作人员必须持有效爆破证件方能上岗作业。

4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。

5、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。

6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，如飞石直接造成周围建筑及在建设施工的安全和人身安全，如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，一切与甲方无关。

7、乙方施工人员食宿自理。

8、乙方不得将本工程转包给第三方。

七、附件：

1、本协议经双方签字后生效。

2、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

3、因执行本协议发生争执，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院判决。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

爆破工程承包合同 篇2

发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)

经双方友好平等协商，甲方将聚凤乡新街路基大渣石及浆砌片石取料石方爆破工程承包给乙方爆破，根据本工程的具体情况，为明确双方在工程施工中的责、权、利，就相关事宜达成如下协议。

一、 工程名称：聚凤乡新街路基大渣石及浆砌片石取料石方爆破工程。

二、 工程地点：聚凤乡政府指定地点(风洞坡石料厂)。

三、 承包方式：经双方协商，采取包工包料，按方计价的方式发包。

四、 工程量：约2万立方米(按双方施工前、后测量的工程量为准)。

五、 承包范围及爆破作业要求：松动爆破，保证挖掘机能正常装载。

六、 承包价格：爆破单价为每立方米8元，爆破总造价为双方实际结算总额(上述皆为不含税金)。

七、 质量要求：满足甲方大渣石用于市政公路路基清淤换填及浆砌片石取料。

八、 工期：从签订合同次日起计算5个月内完成所有爆破工程，自然、不可抗拒原因不受此工期时间影响。

九、 甲方责任和权力

1 按时支付工程款。

2 负责爆破工作与周边单位、个人的关系，提供施工场地内的安全施工条件。

3 负责为乙方清理爆破工作面。

4 积极配合乙方办理爆破审批手续。

5 因爆破地面震动所造成的责任由甲方承担。

十、 乙方责任和权力

1 乙方必须严格按照公安部门的要求，做到安全管理，实施爆炸物品的储运、使用，防止意外发生。

2 遵守国家法律及地方相关规定，依法按程序进行施工，因乙方违反《爆破安全规程》作业造成的一切责任由乙方承担。

3 服从甲方现场管理人员统一安排、指挥。

十一、 违约责任

甲、乙双方不得违约，若因任何一方不按以上条款履行，均属违约，责按工程总造价的3%计违约金。

十二、 工程结算

完成爆破方量后根据爆破方量支付70%工程款，剩余工程款在工程完工后，经甲乙双方收方后一次性支付。

十三、 本合同未尽事宜，可另行协商解决。工程完工验收、结算价款支付完毕后自动失效。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

爆破工程承包合同 篇3

发包人：____________________合同编号：______________________

监理人：____________________签定地点：______________________

签定时间：________年____月_____日

依据《中华人民共和国合同法》，_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人)，

就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

工程概况：

1.工程名称：_____________________________________________________

2.工程地点：______________________________________________________

3.工程规模及特性_________________________________________________

4.工程总投资：静态：_______________________________________________

动态：____________________________________________

5.工程总工期：___________________________________________________

(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。

(五)建设监理报酬为(大写)______________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一)监理委托函或中标函。

(二)监理合同书。

(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四)专用合同条款。

(五)通用合同条款。

(六)监理招标书(或委托书)。

(七)监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本______份，各执______份。

发包人：___________(公章)监理人：________________(盖章)

法定代表人：_________(签章)法定代表人：_____________(签章)

委托代理人：__________(签章)委托代理人：__________(签章)

邮编：__________________邮编：__________________

电话：__________________电话：__________________

传真：__________________传真：__________________

开户银行：______________开户银行：______________

账号：__________________账号：__________________

通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。

七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。

八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

十三、“现畅?是指建设项目实施的场所。

十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

爆破工程承包合同 篇4

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。

二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。

三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

四、质量要求：

1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

五、安全责任：

乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

六、结算价格及付款方式：

1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 36.00 元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

2、付款方式：工程完工付款 70% ，下余 20% 一年内支付，保质期满，结清余款。

七、双方责任和权利：

1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。

2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

爆破工程承包合同 篇5

甲方：

乙方：

甲方承建的 工程，将部分人工承包给乙方，经双方友好协商，为明确双方责任，签本协议共同遵守执行。

一、 工作内容

乙方承包 工程的砼路面结构层施工。

二、 承包方式：

乙方以包工不包料的方式承包，施工工具由乙方自备。

承包单价：

水泥石粉稳定层： 元/m2(乙方负责水泥拆倒、石粉加水等，乙方人工摊铺石粉、边坡整修成形，甲方勾机配合石粉施工。)

2 水泥混凝土路面： 元/m(乙方负责提供模板槽钢及安拆、乙方提供混凝土浇筑设

备：自带汽油发电机的振捣棒和锯缝机、拉毛器、抹光机等、灌缝、养护等;甲方提供砼、路面钢筋、水源及提供照明设备、提供乙方振捣棒和锯缝机的用油、提供路面养护薄膜) 明确要求：a、乙方槽钢高度为22cm，到达工地总长度不得少于500m，否则视为违约。 b、甲方提供抽水及照明设备，由乙方负责安排人员使用，乙方不得人为损坏，否则，原价赔偿。

C、乙方负责工地现场守夜。

d、施工期间，双方不得调整单价。

以上工作内容由乙方负责工后清理，满足交工验收要求。

三、 工期要求：

乙方必须满足甲方施工进度要求，由于乙方原因拖延工期每一天罚款500元人民币。

四、 付款方式：

1、 每月按完成工程量的70%支付。

2、 工程完工付至于80%，余款在交工验收后两个月付清。

五、 双方责任：

甲方：

1、提供一套施工图纸，并进行技术交底。

2、相关技术人员进行工序检查及验收。

3、提供供生活居住场所，生活用水、电。

4、及时提供工程材料

乙方：

必须服从甲方管理，按甲方及图纸要求施工，由乙方原因造成的一切质量、安全事故均由乙方负责。

六、本协议一式三份，甲方持两分，乙方持一份，经双方签字后生效，工程结算付款完成后失效。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

电话： 电话：